工程承包合同实用3篇

参考资料，少熬夜！工程承包合同实用3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程承包合同实用3篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程合同1甲方（采购方）：乙方（供货方）：甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：第一、工程慨况：1、工程慨况：甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。2、承包方式：乙方包工包料，不得转包、分包。3、承包内容：4、工期：从乙方收到甲方预付款次日起算。第二、工程造价及付款方式1、工程总造价为：2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。第三、工程质量要求1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。第四、维修年限、范围、保修条件窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。第五、违约责任1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔参考资料，少熬夜！偿对方因合同终止导致的经济损失；2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：签约日期：_______年_______月_______日工程的合同2发包方（甲方）：承包方（乙方）：经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：一、工程项目1、工程名称：xx2、工程地点：xx3、承包工程范围及工程量：4、承包期限：年月月日竣工。5、工程承包费用6、乙方必须投入的工种及人数二、工程结算工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。三、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。四、安全生产1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。参考资料，少熬夜！2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。五、材料供应甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。六、施工机具1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏乙方负责赔偿。七、现场管理1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。八、违约责任1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。九、附则1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：乙方签字：签订日期：工程合同3甲方：_________________参考资料，少熬夜！乙方：_________________甲方现在开发商承包同意发包转让，乙方自愿接受此项目工程任务，经甲乙双方协商，特订如下协议以资共同遵守：一、在承包合同正式签订后，按该项目高层电梯房总造价值二、该项目计算工程单价，不得低于其它标段工程单价，否则由甲方负责，补偿乙方与其它标段的差额单价。三、转让合同正式签订后，由乙方付给甲方履约保证金，人民币元，凭银行当日付款回单生效，否则该转让协议书无效。四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。五、该项目暂定年月日之前进场开工，如果不能按期开工，乙方支付给甲方的合同履约金由甲方承担的月息（从乙方打款给甲方帐号之日起算）。如果在年月日之前还未进场开工，甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则，由此产生的所有经济损失均由甲方自负。六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方代表签字：_________________乙方代表签字：__________________________年_____月_____日