工程建设框架合同(3篇范例)

参考资料，少熬夜！工程建设框架合同(3篇范例)【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“工程建设框架合同(3篇范例)”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！建设工程项目合作框架协议模板1项目合作人：__________________合作方本着公平、平等、互利的原则订立协议如下：第一条合作方自愿合作所接建筑工程项目，根据项目大小，合作方进行垫资，资金占用费为1分利息，出资人占有_______%股份，其他合作方根据实际情况按比例进行分配。第二条合作方依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。第三条合作方共同经营，工程项目所产生的收益归全体合伙人所有，结算后按比例进行分配，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人按比例承担。第四条合作方负有工程项目管理的义务及对工程项目进行监督查账的权利，参与管理的合作方按市场行情进行工资发放。前期承接项目及工程建设过程中所产生的费用均纳入费用报销范畴，由合作方共同聘请财务及会计进行资金核算及管理。第五条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第六条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。第七条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;合作人签字：__________________建设工程项目合作框架协议2项目合作人：合作方本着公平、平等、互利的原则订立协议如下：第一条合作方自愿合作所接建筑工程项目，根据项目大小，合作方进行垫资，资金占用费为1分利息，出资人占有40%股份，其他合作方根据实际情况按比例进行分配。第二条合作方依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。第三条合作方共同经营，工程项目所产生的收益参考资料，少熬夜！归全体合伙人所有，结算后按比例进行分配，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人按比例承担。第四条合作方负有工程项目管理的义务及对工程项目进行监督查账的权利，参与管理的合作方按市场行情进行工资发放。前期承接项目及工程建设过程中所产生的费用均纳入费用报销范畴，由合作方共同聘请财务及会计进行资金核算及管理。第五条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第六条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。第七条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;合作人签字：建设工程施工框架协议3甲方：置业投资有限公司乙方：依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就体育场工程施工事项特订立本框架协议。1、项目概况项目名称：足球体育场项目地点：***区2、合同范围施工内容：体育场施工的全部项目承包方式：包工包料。合同保证金：壹仟万元。为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同，乙方向甲方交纳壹仟万元保证金，待本工程竣工验收后甲方无息退回乙方。但宝坻足球体育场项目因政府部门原因不能继续进行的，双方协商后甲方连带利息(按同期银行贷款利率计算)和本金退回乙方。保证金到帐后本协议生效。合同工期预计开工日期年月日，预计完工日期具体开竣工日期以双方正式签订的合同为准。4、合同价格合同总价暂定为：(人民币)大写：约壹亿两仟万元(详见乙方提交的工程量清单报价文件)。参考资料，少熬夜！鉴于体育场项目的完整施工图纸尚未全部提供，双方根据现有图纸以2008年《市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮13%后进行估算，暂定了本工程总价为壹亿两仟万元。待甲方提供了正式完整的施工图纸后，双方按照2008年《市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮13%的原则确定工程总价后签订正式合同，正式合同为总价固定形式，据实结算。5、双方权利与义务甲方权利与义务甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件，并提供施工场所。甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。甲方负责、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。甲方负责按照合同约定支付工程款。甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。乙方权利与义务在正式施工合同签订后3日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。乙方负责按规定在施工期间每月20日向甲方提交已完成月工程量统计报表。乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。。为确保合同履行，乙方必须于2012年月日前参考资料，少熬夜！按照本合同安排进场，进行正式开工前的相关准备工作。乙方应按甲方、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全。乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方承担。乙方的工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、民工管理等职责，不得随意离开工地。乙方全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让。乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。6、施工辅助设施施工供水甲方设置施工用水，由甲方装表计量，并经乙方验收确认。施工供电甲方负责向乙方提供(电压或容量)的电源端口(盘柜)至并经乙方验收确认。乙方自备电源(备用电源)时，其发电站(机)到各工作面的整个设施安装并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。现场施工道路(甲方提供)甲方按工程主合同要求向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，乙方自建临时施工道路须符合甲方总体现场要求和技术要求。施工住房由乙方按照现场情况自行搭建。9、质量要求质量目标与要求工程综合验收质量评定达合格标准。质量检查与验收乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，参考资料，少熬夜！10、安全生产与文明施工乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名、兼职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。环境保护在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案。乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。15、施工协作乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方及监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。16、计量原则及工程量确认工程量确认甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前10天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。17、工程款支付本工程无预付款。参考资料，少熬夜！本工程乙方施工到正负零并经验收通过后，甲方按已完工程量的70%支付乙方。以后每月按照乙方上报并经监理和甲方核实的当月已完工程量的70%拨付工程款。工程完工并经竣工验收合格及资料备案通过后，双方进行工程结算，甲方按照工程结算总价款付至95%。其余5%待保修期结束10日内付清。18、竣工验收与完工结算竣工验收乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在七日内组织验收。甲方应该积极协调，尽快组织验收。完工结算甲方收到乙方递交的相关文件，在15个工作日内审查完毕无误后再进行完工结算。19、质保期本合同质保期为贰年，时间从竣工验收合格之日算起。20、违约责任甲方违约责任若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。乙方违约责任由于乙方造成的原因违约，由乙方直接承担相应的经济损失的赔偿责任，具体内容双方在正式施工合同中进行约定。23、不可抗力及免责条款不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量双方免责。24、争议与仲裁凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决协商不果时可提请成都市中级人民法院予以裁决。25、其他本协议为确立双方承发包身份的框架性文件，对双方具有法律约束力。双方正式签订的施工合同的主要内容应和本协议的内容相一致。本合同一式8份，其中正本4份、副本4份，正本甲乙双方各2份，副本甲方2份、乙方2份。本合同签订地成都市锦江区甲方：乙方：参考资料，少熬夜！年月日