委托合同实用最新4篇

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

精编资料,供您参考委托合同实用最新4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“委托合同实用最新4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!委托合同【第一篇】委托方:__工作单位:__律师事务所电话:__受托人:(律师证号码/身份证号码)__委托方为原告诉被告金融借款合同纠纷一案中原告的代理人,现转委托受托人名字去区人民法院办理立案事宜:受托人的代理权限:代为立案,陈述案情,代为在立案材料上签字,签收相应法律文书。委托人:__受托人:__年__月__日委托合同【第二篇】甲方:甲方代表:联系方式:乙方:联系方式:甲方与因纠纷一案,久持不下,经过甲方全体人员讨论一致通过聘请乙方作为委托代理人,在与沟通事宜上全权代表甲方行使及执行各项权利和义务。甲乙双方依诚实信用原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。第一条委托代理事项(1)乙方接受甲方的有偿委托,甲方委派作为总代表与乙方沟通配合。对方当事人名称或者姓名:案由:受理机关:涉及标的:(2)委托代理事项和代理权限代理事项:乙方代理甲方在本案中与沟通的全部事宜。代理权限:全权代理、特别授权。第二条双方权责(1)甲方权利随时监督乙方代理事宜进度情况,可提出对预期结精编资料,供您参考果有正向影响的提案意见,乙方须第一时间回复意见。甲方有权终止合同。具体约定详见“合同变更、解除与终止”相关条款说明。(2)甲方责任和义务甲方应当真实、详尽和及时地向乙方叙述案情,提供与委托代理事项有关的全部证据、文件及其它事实材料,并对证据材料的真实性、合法性负责,若甲方隐瞒证据、伪造证据,因此出现的一切后果由甲方自行承担;甲方应当积极、主动地配合乙方的工作,甲方对乙方提出的要求应当明确、合理、合法;甲方应当按本合同规定的时间和金额向乙方支付代理费和工作费用;乙方尊重甲方对委托代理事项做出的独立的判断和决策。但甲方非根据乙方提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,由甲方自行承担。(3)乙方权利在甲方违背“”条款时,乙方有权单方终止合同。代理费用在未按照合同相关条款支付时,有权单方终止合同。(4)乙方责任和义务乙方应当充分运用自己的相关优势,综合社会各方面因素,尽心尽职地完成本合同约定的被委托事项,最大限度地维护委托人的合法权益;乙方应当及时告知委托人有关代理工作的情况,对委托人了解委托事项情况的正当要求,应当尽快给予答复;乙方在代理甲方案件期间,在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方事先书面同意,不得委派同时担任与甲方具有利益冲突的另一方的委托代理人;乙方对其获知的甲方的商业秘密/个人隐私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露;第三条代理费经双方协商同意,代理费为人民币元(大写:万元整)。上述费用应在合同签订之日起5日内给付总金额%作为首款,余款应在代理事宜完成之日起(含)5日内一次性付清。乙方结算账户信息乙方户名:开户行:账号:第四条其他费用乙方办理甲方委托代理事项所发生的下列费用,应精编资料,供您参考当由甲方承担:相关行政、司法、鉴定、公证及其他专业顾问等部门收取的费用;差旅费、食宿费及资料费、通讯费、翻译费等;征得甲方同意后支付的其它费用。第五条合同的变更、解除和终止甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。甲方明确放弃委托事项,可以要求变更合同,甲乙双方合理确定收费。甲方有下列情形之一的,视为甲方根本违约,乙方有权单方解除、终止合同,不需退还甲方已交费用,不需向乙方承担任何责任;甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;甲方逾期5日仍不向乙方支付代理费或者工作费用的;甲方单方中途解除委托关系或事实上解除委托关系或放弃了委托事项或与对方当事人达成调解协议或一方撤诉的;乙方已完成甲方委托的工作或在分阶段的委托关系中,乙方已事实上提前完成了全部委托事项的。第六条其他约定若乙方自身原因导致未能按照本合同约定完成甲方委托代理任务,乙方退还全额既得代理费用。若非乙方自身原因导致代理任务未完成,应先根据实际情况确认是否有符合本合同既定事宜问题发生,优先履行合同约定。若非乙方自身原因导致代理任务未完成且发生非合同约定之异常,双方须友好协商处理意见。其他事宜。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国《合同法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律。甲乙双方如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权通过法律途径维护自身利益不受到损害。第八条合同的生效本合同正本一式两份,甲方代表乙双方各执壹份,本合同由甲乙双方代表签字并加盖公章,自签署之日起生效,自乙方完成本项目法律服务或双方解除本合同时终止。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________精编资料,供您参考_________年____月____日_________年____月____日委托合同【第三篇】委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》(武政[20xx]6号)和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》(武政[20xx]7号)精神,遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则,经协商,甲方同意委托乙方实施全过程代建,全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责,特订立本合同,以资双方共同遵守:一、工程概况1、建设地点:______2、主要建设内容:3、总投资及资金来源:(按审定的预算执行)4、工程质量:5、建设工期:二、委托事项受托方应负责__________项目的建设管理。主要事项有:1、负责组建代建项目部,制定工程代建大纲,在合同履行期间,按月、季向甲方报告代建工作情况;2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理;3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核意见;5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标,并进行控制和检查;6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议;8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场安全;9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、协助甲方办理工程决算审计。三、双方的职责、义务(一)乙方的职责、义务精编资料,供您参考1、完成委托事项,实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求,做好建设项目三控二管一协调(三控:指控制投资、质量、工期;二管:指合同和信息的管理;一协调:指协调施工中有关各方关系)工作,确保建设工期、质量、安全目标实现;2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续;3、做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,提高投资效益,编制工程月进度计划并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和3套工程竣工资料;5、乙方必须按确定目标的标准进行管理,要求建设项目建筑质量等级为“合格”;6、严格按照招投标制和工程监理制,组织工程招标,择优选定承包单位。7、严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设,不得突破总投资。按照批准的进度组织实施,保证项目按合同规定的期限建成,并确保工程质量。8、组织各单项工程的质量验收,负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作,将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门;9、充分听取、尊重甲方的意见,争取甲方指导和全力支持,及时汇报项目建设过程中出现的重大问题。(二)甲方的职责、义务1、合同签定后,负责向乙方办理前期工作移交手续,负责提供建设期间各项建管手续报建所必需的政府有关部门批文及相关资料,负责协助乙方办理需要以甲方名义办理的有关建设报建等相关手续;2、依法缴纳各种政策性费用及工程项目报建规费,依法交纳与本工程有关的各种税费;3、在项目实施过程中,甲方对项目有重大调整意见时,应会同乙方共同协商达成一致意见后以书面形式通知乙方实施,如由此引起项目投资、规模、工期变化,由甲方承担相应责任;4、对项目建设过程中的招投标、设备、材料选定的决策审定,对工程质量、进度、规模、标准及资金使用情况进行监督;5、为乙方提供必需的现场办公条件,及时、足额提供项目建设中所需的各项建设资金,负责建设项目过程中的各项经济合同的会签及最终报价的审定等工作;6、甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告;精编资料,供您参考7、参与竣工验收工作,与乙方办理工程固定资产、全套档案资料交接等手续,工程竣工验收合格后,在1个月内与乙方办理完成接收手续;8、协助乙方办理施工用水、施工用电等有关手续,协调施工现场与周边环境及机构的关系,因甲方原因导致周边因素影响项目不能正常实施的由甲方承担相应责任。四、合同价款的确定与支付代建管理费:经双方协商取费费率为3%,取费基数以工程审计的总投资为准,在过程执行中,先暂按投资额240万元计费,合同签订后即支付暂定代建管理费的50%,工程完工支付余下的50%;监理费按国家取费标准另行签订合同。(监理费含在总投资范围内)五、工程进度1、工程开工以监理下达的开工令为开工日期;2、乙方确保按甲方对各单项工程的实际进度要求,完成委托范围内的全部工作;3、项目建设过程中,如甲方原因以及不可抗力等因素制约工程进度,造成工程延期则乙方管理工期相应须延,甲方承担相应工程延期而引起的相关责任及费用;4、项目建设过程中,若因乙方原因造成工期延误则乙方承担相应的经济责任及处罚。六、合同生效、变更与终止1、本合同经双方签字盖章后立即生效;2、由于甲方原因使项目管理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则乙方应将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,完成项目管理业务时间相应延长;3、乙方办理完工程移交手续及全部的委托事项,本合同即行终止;4、当事人一方要求变更或解除合同时,应当在15日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效;5、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行项目管理业务时,可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复,甲方可予以经济处罚,乃至解除合同并追究相应责任,若甲方发出通知7日内没有收到答复,可在第一个通知发出后15日内发出终止委托项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任。七、其它1、甲方驻本工程建设现场总负责人为,乙方驻本精编资料,供您参考工程建设现场代表为;2、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动;3、乙方在项目管理过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密;4、乙方对于其编制的所有文件拥有版权,甲方仅有权为本工程使用此类文件;5、现场管理办法及专业管理细则由双方现场代表协商制定;6、乙方若将投资额控制在甲方确认的项目预算范围之内(不包括变更增加内容),甲方给予乙方工程节余资金的15%作为奖励;(按武政20xx7号文第21条执行)7、本合同未尽事宜,双方可协商并另行签订补充协议,所签订补充协议与本合同具有同等法律效力。八、争议的解决因违反或终止合同而引起一方的损失和损害的赔偿,双方协商解决,如项目管理委托合同未能达成一致时,可提交武汉仲裁委员会仲裁。九、本合同一式肆份,双方各贰份。甲方:(公章)法定代表人:乙方:(公章)法定代表人:委托代理人:地址:联系电话:传真:委托合同【第四篇】()律刑字第号委托人_______________因被告人涉嫌______________

1 / 15
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功