钢结构工程施工合同（实用3篇）

好文档，供参考1/12钢结构工程施工合同（实用3篇）【题记】这篇精编的文档“钢结构工程施工合同（实用3篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！钢结构工程施工合同1编号：业主方：甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、诚实的原则，甲乙双方就本钢结构工程施工事项协商一致，并订立如下合同条款：工程施工概况：1、工程名称：2、建筑面积：，钢结构施工面积：3、工程地点：4、承包范围及内容：5、承包方式：预计工期：好文档，供参考2/126、工程造价：（附报价单）双方工作职责甲方1、向乙方提供经确认的施工图及施工文件，并向乙方进行技术交底，及时协助乙方搞好施工资料。2、向乙方提供正常的施工条件，提供施工所需的水电，确保施工道路畅通、施工场地平整结实，协调乙方与其他交叉施工单位的关系，确保施工不停顿。3、确保工程款按合同约定付款，以免影响开工日期和施工进度。3、对工程质量、安全、进度进行监督检查，及时办理验收、变更及各种签证手续。4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。5、本工程监理工程师为。乙方1、参加甲方组织的施工图会审及现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。收集做好工程施工资料，按时送交甲方。2、严格执行施工规范、安全操作规程等有关规定，严格按照图纸或施工做法说明进行施工。3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，负责好文档，供参考3/12按要求组织施工并保质、保量、安全、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。工期约定具体进场日期按甲方通知；乙方应按时进场施工，按时竣工验收。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期不顺延。如遇下列情况工期应顺延：(1)人力不可抗拒的因素导致停工(包括长时间雨雪天)；(2)重大设计变更；(3)因其他施工单位影响；(4)未能按合同规定拨付工程款而影响材料采购；(5)其他非乙方原因而影响工期的因素。质量安全及验收1、本工程施工质量以现行的施工及验收规范、检验评定标准为验收标准，工程施工质量要求为，如部分材料甲供，甲方应保质量并提供材料质保单。2、施工中由于乙方原因出现质量安全事故均由乙方负责。3、工程施工结束后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后5天内组织验收，如需另定验收日期，甲方应及时通知乙方，并认可乙方提出的验收日期，如甲方接到通知后28天内仍未组织验收，则表示甲方已确认好文档，供参考4/12工程竣工验收合格。工程未经验收，甲方擅自使用，如发生意外事故，由甲方承担。4、施工质量包修：本工程施工质量即为乙方施工质量包修范围，包修期为施工结束验收日后个月。工程价款结算方式及工程款支付1、本工程总价，计价面积，单价。2、本工程如有变更，如增减工程量，按相应报价执行，如新增施工内容，其单价按相近预算价协商确定，应及时办理变更结算，并纳入付款计划中。3、工程款支付：合同签订三天内付;钢柱进场即付;钢梁进场即付;彩钢板进场即付;施工结束即付;验收合格后5天内付;余款付清。4、工程应付款，甲方应及时按合同支付工程应付款，如施工中，前期应付款未付，乙方将无法进行后续工程施工，工程施工结束后，如未及时支付应付款，逾期一年的，其应付款，乙方有理由加收银行利息。其他约定：附则本合同未尽事宜，经双方协商可另订补充协议。合同履行中如一方违约，另一方有权要求违约方赔偿一切经济损失。因一好文档，供参考5/12方原因合同无法履行时，应及时办理合同终止协议，并赔偿另一方损失。合同履行时如起争议，双方应坦诚友好解决，必要时可依靠法律解决。本合同一式份，甲方份，乙方份，签字盖章后生效。甲方（盖章）乙方（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日钢结构制作安装合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。好文档，供参考6/12一、工程名称：二、工程地点：工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：_________㎡（以实际验收面积为准）。3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币_________元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。2、付款方式（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币好文档，供参考7/12_________元。预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。五、甲乙双方负责事项（一）甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。4、按合同约定，按期付款。（二）乙方负责事项1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。2、按合同约定，按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。4、工程完工时，积极配合甲方的验收。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接好文档，供参考8/12到通知后_________日内组织验收。2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：好文档，供参考9/12代表人：联系方式：______年______月______日乙方：住址：责任人：联系方式：______年______月______日钢结构工程施工合同3建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：（包括工程的名称、地点、钢构面积等内容）腐木地板。二、工程承包方式：包工包料包质量包安全三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通。因市场上木型材的特殊性。四、工程日期：10天好文档，供参考10/12五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价：合计18710元。（壹万捌仟柒百壹拾元）七、工程验收方式：工程竣工之后（指本项目钢结构子分部工程），根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。九、保修内容和期限一年。十、双方的其它义务：所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。甲方义务：1、用地和施工许可证：2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与好文档，供参考11/12乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费（人员工资每天元，机械按每台班元计算。）乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：好文档，供参考12/12住所：住所：电话：电话：开户行：开户行：银行帐号：银行帐号：签订合同时间：