工程施工合同纠纷精选4篇

工程施工合同纠纷精选4篇工程施工合同纠纷7经过对于工程项目的了解，在进行项目合作的时候，应该懂得签订合同进行维护自己的权益。那么,你知道合同的主要内容是什么吗?下面是网友为大家分享的“工程施工合同纠纷精选4篇”，欢迎参考下载。工程施工合同纠纷（精选1）发包人(全称)：________________(以下简称甲方)承包人(全称)：________________(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行____开元小区项目室外市政管网工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：____开元小区项目室外市政管网工程2、工程地点：____市新城区3、工程范围：设计图纸范围内的全部工作内容(若图纸变更必须经经甲方确认)。4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包安全，包验收以及所有相关主管部门报批手续。5、工程施工主要内容：钢筋砼检查井3座、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的所有内容。二、工期1、工程工期：乙方完成报批手续后进场施工，于20____年9月10日前开工，工期65天(因甲方原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延)。2、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内组织相关部门进行验收，并提供书面的验收报告。三、工程质量1、乙方应严格遵守国家及地方的有关标准及规范，按照施工图纸设计要求精心组织施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准规定。2、本工程质量达到合格。四、合同价款及支付方式1、本工程合同包干总造价为人民币____________元整(小写：________元)。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、管理费、税金等一切工程施工、验收等过程所发生的费用。无论如何，乙方均不(包括数量以及漏项)向甲方提出，24小时内向甲方代表通报受害情况，甲、乙双方应及时协商解决。2、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书以及补充合同等书面形式资料均应作为合同条款补充内容以组成部份，与合同条款具有同等法律效力。本合同书经双方代表签字并加盖公章后生效。保修期满后并结清尾款后失效。3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：乙方：(公章)____年____月____日工程施工合同纠纷（精选2）甲方：____________乙方：____________甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）第二条：工程地点_______。第三条：工程范围_______。第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条：工程总价本工程包价计人民币_______元整。第七条：工程包价本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条：付款办法：_______。第九条：工程期限按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。甲方：____________乙方：_________________年____月____日工程施工合同纠纷（精选3）甲方：_____________________乙方：_____________________地址：_____________________地址：_____________________电话：_____________________电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_____________;冷却方式：_____________;台数：_____________。2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项________________________________________。七、工程费用及支付办法总工程费用为：________________付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。八、其它1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。委托方(甲方)：________________承接方(乙方)：________________签订时间：______年______月____日工程施工合同纠纷（精选4）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点：面粉厂三、工程承包范围和内容：1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：30天七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。八、双方责任：（一）甲方责任1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；3、负责提供施工有关的图纸；4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；6、负责提供乙方施工用电。（二）乙方责任1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20__及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或委托代理人）签字：日期：年月日乙方：法定代表人（或委托代理人）签字：日期：年月日工程施工合同纠纷（精选5）发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：十堰倍力工贸有限公司三期厂房。2、工程地点：十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。3、工程内容：三期厂房（钢构+土建+装饰）清单如下：①地梁、地面及土石方工程分项。②图纸建筑外墙面±0.00以上的土建工程量包括：A-Dx1、1-12xA轴的砌筑墙体及内外墙装饰；室外散水及坡道；③钢构工程中除12xA-G、Gx5-12、5xD-G、Dx1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外，其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。二、工期自合同签订第三日起始，工程总有效工作日为60天，具体工期明确如下：①基础工程30天；②主钢构安装15天；③屋面及屋面排水系统安装5天；④门窗及围护系统安装10天。⑤其它附属及收尾工程10天。乙方必须按照约定的工期内如期完工，每无故延迟1天，即处罚人民币1000元，处罚上限为人民币15000元。延误超过15天，甲方视乙方放弃施工，可另行需找其它单位施工，已完成工程按实际完成量的50%结算。遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期：1、雨雪及其它不适合安装的天气。2、春节。3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。三、合同价款及付款方式1、合同价款：本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整（￥850000.00）包干。2、付款方式:甲方预付工程总款的支付工程总款的30%；屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%；所有收尾工程完工，验收合格后即支付工程总款的15%；余款（工程总款的5%）作为质保金。3、变更工程价款：凡涉及合同工程