消防工程施工合同4篇

参考资料，少熬夜！消防工程施工合同4篇消防工程施工合同怎么写？消防工程施工合同【第一篇】发包方：承包方：担保方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就消防工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包方式：二、工程期限开工日期：20xx—3—26竣工日期：年月日具体工期按工程实际情况及发包方通知，配合土建和钢结构施工进度进行。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期；顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1、发生了不可抗力事件，而被迫停工者；2、因建设单位变更计一划或变更施工图，而不能继续施工者；发包方：承包方：签订时间：消防工程施工合同【第二篇】建设单位：__________施工单位：__________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市参考资料，少熬夜！三、双方职责（一）、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）（二）、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起__________天完工。2、下列情况工期顺延（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。（二）、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：__________乙方：__________代表：__________代表：____________________年__________月__________日消防工程施工合同【第三篇】发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。参考资料，少熬夜！一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；（7）甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：（大写）__________________，（小写）__________________。2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：（1）经批准的设计变更；（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算参考资料，少熬夜！及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元；参考资料，少熬夜！2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计RMB：_______元。九、维修责任乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的.，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。甲方（公章）：签约代表：签约时间：_______年___月___日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：_______年___月___日签约地点：消防工程施工合同【第四篇】甲方：乙方：根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加参考资料，少熬夜！_________工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。一、工程承包范围及内容二、双方责任甲方：1.乙方进场前，做好场地的三通一平。2.桩位的放验线，施工材料的到位。3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6.负责清除地面及地下障碍物。7.负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。2.做好施工原始记录。3.按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。5.严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。四、综合单价_________。五、付款及结算方式_________。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：代表（签字）：_________代表（签字）：_________年____月____日_________年____月____日