水利工程居间合同（最新4篇）

参考资料，少熬夜！水利工程居间合同（最新4篇）在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是网友为大家分享的水利工程居间合同（最新4篇），供您参考阅读。水利工程居间合同【第一篇】委托人(以下简称甲方)：居间人(以下简称乙方)：甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的.附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相参考资料，少熬夜！对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：____年____月____日____年____月____日水利工程居间合同【第二篇】甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体，导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响安全。经同意，对后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。一、工程概况1、工程名称：工程2、建设地点：3、工程内容：。4、合同工期：后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。二、工程承包范围承包范围：后山滑坡和裂缝约8亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原来已经变形的U型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。三、质量标准：合格四、合同价款与支付1、本合同的概算价款金额人民币____万元(￥____)，工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。2、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付，最多不超过该期完成工程进度款的70%，余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性参考资料，少熬夜！支付给乙方。五、施工安全乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全，违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用，全部由乙方承担。六、双方职责1、甲方向乙方就后山应急治理进行技术交底工作。2、乙方必须服从甲方现场代表的指挥和监督。3、乙方在工程未移交甲方期间，负责该部分工程的管理、维护及安全，由此产生的一切费用由乙方负责。七、附则1、本合同自甲乙双方签字之日生效。2、因本合同发生的争议，双方通过友好协商解决，协商不成，在合同履行地通过法律途径解决。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方(公章)：乙方(公章)：地址：地址：法人代表：电话：传真：开户银行：帐号：____年____月____日法人代表：电话：传真：开户银行：帐号：____年____月____日水利工程居间合同【第三篇】依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条、第四百二十六之规定，经当事人双方协商一致，订立如下合同条款，共同遵照执行。委托方（施工承包方）：_____________________公司委托人（施工承包方法人）：_____________________居间人：______________身份证号码：______________工程名称：______________挖运工程。工程总方量：_______万方左右，以实际施工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总方量石方每方支付壹元（￥：元）参考资料，少熬夜！人民币给居间人作为酬金。二、居间酬金付款办法：按每月进度付款一次，具体办法按委托人人员机械进场，总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日，委托人必须当日支付叁拾万元（￥：元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人，应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。注：1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。2、居间酬金以现金支付。委托方（公章）：______________委托人：______________身份证号：______________身份证号：______________联系电话：______________联系电话：______________签订地点：______________签订地点：______________居间人：______________联系电话：__________________年____月_____日水利工程居间合同【第四篇】甲方：_______________乙方：_______________根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：第一条：合同事项1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。第二条：报酬乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额____%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)第三条：付款方式第四条：特别约定参考资料，少熬夜！1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。第五条违约责任及合同生效1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约;除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的____%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。乙方(章印)甲方(章印)法人代表：_______________法人代表：_______________授权代理人：_______________授权代理人：_______________身份证号：_______________身份证号：_______________联系电话：_______________联系电话：__________________年___月__日___年___月__日