参考资料,少熬夜!包工包料施工合同【热选5篇】一、施工合同的法律特征包工包料施工合同【第一篇】委任单位:____________________________(简称甲方)施工单位:____________________________(简称乙方)就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:____________________________________。二、工程地点:____________________________________。三、工程项目内容:_________________________________________。四、工程期限:本工程自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日完工。五、工程造价为人民币:_______________________元。六、付款方式:1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的_____%预付款。2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的_____%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。七、材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,参考资料,少熬夜!并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。九、工程质量1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、其他事项本合同报价表一式_____份,甲、乙方双方各执_____份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方单位(盖章):_______乙方单位(盖章):_______________年________月________日______年________月________日包工包料施工合同【第二篇】甲方(业主):____________乙方(承包人):____________依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1、工程地点:____________________________________________。2、承包方式:双方商定采取下列_________种方式。(1)包工包料;参考资料,少熬夜!(2)包工、包部分材料;(3)包工不包料。3、本合同总价为预算价(大写):__________________(小写)_________4、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款。二、双方应尽的责任及义务甲方:1、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;2、由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续。3、由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。乙方:1、根据施工提供施工方案和进度计划,经甲方认可;2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;3、负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生,如有发生,应尽快负责修复;4、文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境,工程完工后负责清扫施工现场。5、工程质量不符合合同规定,甲方有权要求无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。三、工程变更1、工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。四、材料、设备的供应1、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。2、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方认可后再行使用。3、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后损失均由乙方承担。参考资料,少熬夜!五、合同争议的解决方式1、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。2、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。3、本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门进行调解,如调解不成的,可提交梅州仲裁委员会仲裁。六、其它约定事项1、因施工而产生的垃圾清除和材料搬运,甲方可委托乙方负责,其费用由甲方负责。2、施工期间,甲方将外屋钥匙各1把,交乙方保箮,工程竣工验收后,甲方负责提供新锁,由乙方当场安装好后交付甲方使用。七、附则1、双方另有约定,可签订补充合同。2、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。3、本合同和补充合同具有同等法律效力。4、本合同签订后工程不得非法转包。5、本合同一式_________份,双方各执_________份。甲方(签字):____________乙方(签字):____________电话或手机:_____________电话或手机:____________________年____月____日_______年____月____日包工包料施工合同【第三篇】发包方(甲方):承包方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。一、工程项目:装修工程。参考资料,少熬夜!二、承包方式为包工。工程预算总金额(不含税金)大写:_______,(小写:¥_____元)三、甲方要求增加或更改工程设计,须与乙方协商实行,由此导致延长工期的,由甲方承担责任。四、乙方应于_______年____月____日进行施工,_______年____月____日前完成,否则每逾期一天,乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金,违约金可在工程费用内相扣减。五、甲方经过审定施工方案(图纸)后签名盖章确认。施工应按图施工。施工现场实际尺寸与图纸不相符时,应通知甲方协商修改后,盖章确认方可施工。六、甲方要求更改工程设计应书面通知乙方协商实行,双方协商所更改的设计,对乙方的工时及材料所造成的损失进行评估确认补偿。施工当中业主要求增加项目的由双方当时确认报价。七、隐敝工程量应甲乙双方派出代表进行现场度量,应提前2天通知甲方而在需隐敝前时甲方代表还未到现场,乙方有权自行隐敝并按乙方提供的工程量进行结算。甲乙双方代表现场度量隐敝工程量后但甲方代表不签字确认时乙方保存甲方代表手写工程量数据以此为据进行结算.八、乙方应在本工程项目完成后五天内,通知甲方并与其共同验收,双方应在甲方收到乙方验收通知之日起5天内共同验收完毕,双方应在验收文件上签章确认。甲方如在收到乙方通知五天内不与乙方共同验收或入住、使用,则视为甲方默认工程质量符合要求。九、本工程施工期间,如遇不可抗力,则施工期限中断,在消除不可抗力因素后,施工期限恢复计算。十、本工程质量保修期为叁年,自双方验收之日起计算(注:若甲方人为损坏由甲方自行负责)。十一、该工程结算:按现场实际已做展开工程量结算,单价___面积___十二、付款方式:进场前预付工程款的40%.第二次预付工程款的30%.面漆完工预付工程款的20%.余款5%工程验收合格10天内一次性付清。另留5%作为质保金,到期后甲方应按规定退还质保金。十三、若乙方因违反施工规范,安全操作规范,防火法规,环保规定和双方其它约定,乙方应承担由此引发的一切经济损失。十四、本合同的其他附页甲乙双方签名后生效。十五、本合同一式两份,自甲乙双方签名后生效。甲方:乙方:代表人:法人代表:参考资料,少熬夜!_______年____月____日包工包料施工合同【第四篇】发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:一、工程范围1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包方式:二、工期要求:1、自_______年____月____日,从开工之日,楼房具备作业面后开工_____个月交工。2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)三、施工质量要求:四、工程验收:此工程经甲方验收合格即视为合格。五、合同价款与支付方式:合同单价:_______/㎡,施工面积约_______㎡。合同总价款:工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。六、其他约定:由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。七、争议的处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。八、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_______年____月____日参考资料,少熬夜!包工包料施工合同【第五篇】甲方:_____________身份证号:________________________乙方:_____________身份证号:________________________为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称:______________________________________二、工程地址:______________________________