简易施工合同【8篇】

参考资料，少熬夜！简易施工合同【8篇】随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是网友精心分享的简易施工合同【8篇】，希望您喜欢下载。简易施工合同【第一篇】发包人：承包人：发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：xx天。拟从xx年xx月xx日开始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：xx元;(小写)：xx元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方参考资料，少熬夜！式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、其他1、本合同订立时间：xx年xx月xx日2、本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于xx后生效。3、本合同共六份，双方各执三分。发包人：(公章)承包人：(公章)日期：日期：简易施工合同【第二篇】甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商签订如下合同：一、工程概况：工程名称：(一)工程地点：(二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方所有，由乙方自行处理。(三)拆除面积：拆除房屋总面积为㎡。(四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规处罚等扣款情况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写：)。甲方不向乙方支付任何费用。二、工程内容：1、乙方负责拆除甲方场地内指定的所有建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。2、乙方严格负责按照施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的所有安全防护措施。三、工程期限：工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起天，所有拆除清渣施工结束，除不可抗力及甲方同意延期因素外，乙方必须按期施工完毕，否则视为违约。四、甲乙双方责任参考资料，少熬夜！(一)甲方责任1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯等工作。2、配合和协调相关拆除工作。3、负责对拆除完毕的地块进行验收。4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调拆除施工中的有关事宜。(二)乙方责任1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完成。2、负责对甲方指定拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。3、乙方在施工过程中，必须确保周围道路畅通，周围设施完好，严禁在道路与通道处堆放任何材料，不得违规影响周边居民的正常生活和工作。4、乙方在拆除施工过程中，不得破坏到周边临近建筑物。5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程扫除的有关情况。6、乙方在开工前及施工过程中，须办理的一切拆房手续及相关须协调工作，均由乙方全权负责。五、安全施工1、乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切安全防护措施，拆除施工过程中保证文明施工，安全防护设施必须严格有效规范，符合文明施工的要求。2、乙方拆除施工前必须制定施工方案、安全作业规程及紧急救援预案，并配备应急救援的必要器材。3、拆除现场应实施封闭作业，禁止非施工人员进出，项目经理或技术负责人必须亲临现场组织指挥拆除施工，严格按照安全、科学，规范的进行施工，拆除施工过程中如发生伤亡责任事故，必须按相关程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。4、乙方在拆除施工过程中出现的一切安全责任事故，由乙方负责并承担一切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必须为施工作业人员购买意外伤害险，并提供专职安全员资格证，并在开工前将复印件报甲方处留存，如无则视为乙方违约。六、违约责任。1、乙方未按工期要求完成合同约定的拆除面积，超过一天，乙方向甲方支付元(大写：)人民币罚款，以此类推，至双方按规定解除合同为止。2、任何一方违反本合同规定，则违约方承担一切经济、法律责任，并赔偿未违约方的全部损失。七、争议参考资料，少熬夜！甲乙双方发生争议时，协商解决，协商不成，可向德阳市仲裁委员会申请仲裁或向德阳市人民法院提起诉讼。八、其它1、本合同签字盖章生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3、本合同自甲、乙双方的法定代表或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。4、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份保底，具有同等法律效益。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简易施工合同【第三篇】发包方（以下称甲方）：法定代表人：承包方（以下称乙方）：法定代表人：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_____________________________。二、建筑面积（工程形式）：__________________。三、施工地点：______________________________。四、工期：1、开工：____年___月___日；2、竣工：____年___月___日；3、合同工期总共历时____天。五、承包形式：___________________。六、工程价款：共计_______人民币元。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。八、质保期：____年。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。参考资料，少熬夜！十、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；十一、乙方的责任：1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。十二、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。发包方：法定代表人：_____年___月___日承包方：法定代表人：_____年___月___日简易施工合同【第四篇】建设单位（甲方）：承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总则一、工程名称：二、工程内容：三、工程价款：四、开竣工工期：年月日至年月日。五、工程地点：六、承包方式：参考资料，少熬夜！七、工程质量标准：第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划而不能继续施工者。第三条工程款结算方式一、本工程结算价套用最新相对应消耗量工程定额计价依据及相关规则，材料价格按当地同期指导价格及特殊材料市场价调整。二、付款方式：竣工验收合格后一次性付清第四条工程负责人和工伤事故一、甲方派驻现场负责人，乙方派现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第五条合同份数及有效期一、本合同一式二份，甲乙方各执一份。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第六条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位（甲方）：承包单位（乙方）：代表人：代表人：年月日年月日简易施工合同【第五篇】建筑工程施工合同（以下简称甲方）甲方：乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地点：二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式参考资料，少熬夜！六、总工期要求个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：代表:代表：年月日简易施工合同【第六篇】发包人(甲方)：地址：法定代表人：开户行及帐号：承包人(乙方)：地址：法定代表人：开户行及帐号：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下合同：参考资料，少熬夜！(本合同中内容不可空白不填，若无某一方面的规定，需注明“无”。)第1条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。第2条双方一般责任甲方责任1)提供工程的设计图纸及技术资料;2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进行图纸会审及技术交底;3)对工程的材料材质进行检验。乙方责任1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的保护，