私人包工简单合同（最新5篇）

参考资料，少熬夜！私人包工简单合同（最新5篇）随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗？下面是网友为大家分享的私人包工简单合同（最新5篇），供您参考阅读。私人包工简单合同【第一篇】发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；一、工程概况工程名称：x留所迁建工程工程地点：x鼔镇原知青场工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度米，总建筑面积平方米结构形式：框架工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20xx】16号资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决二、工程承包范围承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）三、合同工期工程合同工期总日历天数：235天。拟从20xx年12月30日开始施工，至20xx年8月21日竣工完成四、质量标准工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300—20x）合格以上。五、合同价款合同总价（大写）：x；（小写）：7元。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。参考资料，少熬夜！八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的.款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日私人包工简单合同【第二篇】发包人(甲方)：_________承包人(乙方)：_________乙方承担甲方____________房屋的修建，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，诚实守信的原则，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。第一条、工程承包方式包工不包料。乙方承担____________房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。第二条、工程承包范围砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。第三条、工程质量乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。第四条、工期1、自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。2、本合同签订后乙方应按甲方要求，按时完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未参考资料，少熬夜！经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。第五条、工程量按实际完成的工程量结算。第六条、承包价格单包工承包价格为每平方米______元，共计______平方米，本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，工程造价按实计算。第七条、安全责任乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育，对施工的全过程进行安全监督和检查，杜绝一切不安全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。第八条、付款方式工程量完成60%以上，按完成工程量的总价款的60%支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。第九条、违约责任甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。第十条、争议纠纷解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。第十一条、其他约定1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。3、本合同自双方签字后生效。甲方：_______________乙方：_______________代表人：_____________代表人：_____________联系电话：___________联系电话：___________签约地点：___________签约地点：________________年_____月_____日_____年_____月_____日私人包工简单合同【第三篇】甲方（房主人）：___乙方（承包人）：___甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，参考资料，少熬夜！公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。第一条、建筑工程概况：开工期为_________年______月______日，竣工期为____________年______月___日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。第二条、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：_________元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容：从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求：乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。第三条、双方的责任：1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。第四条、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。第五条、未尽事宜由双方协商解决。第六条、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方签字（手印）：___年___月___日乙方签字（手印）：___年___月___日私人包工简单合同【第四篇】参考资料，少熬夜！甲方：乙方：为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订建房承揽合同。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：一、承包方式：采用包工不包料方式承包甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写：220元（平方米），建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。建筑面积共_______平方米，承包总价格________元（大写_______________圆）。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位。工程全部完工，交验完毕付到80%，预留20%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。五、双方责任1、甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，2、乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。在整个施工过程中，若出现任何大小伤亡事故一切责任由乙方负责，甲方不承担任何法律连带责任。2、乙方在施工过程中，应采取必要的安全防护措参考资料，少熬夜！施，保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。3、在施工前后时间里乙方发生任何事故与甲方无关，甲方不承担任何法律连带责任。八、工期要求主体工程工期为50（日历天），从签订合同之次日起计算，乙方必须在______年______月______日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。九、后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。十、争议解决办法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。十一、附则其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份；本合同自签订之日起生效；以上合同，双方必须共同遵守，如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效率。甲方签字（章）：______乙方签字（章）：______时间：______年______月______日私人包工简单合同【第五篇】甲方：______________________乙方：______________________石示乐村下罗水库新开灌溉水渠的工程承包事宜，经由甲、乙双方进行商议，作出如下协议：一、承包方(即乙方)需采用挖土机进行施工，按挖土工时(每小时180元)结算。甲方派出专人监督。二、在原有水渠为基础，向内扩宽4米，长500米，坪基后距山体20公分挖掘一条深80公分、宽60公分，长500米的灌溉水渠。三、工程完工经验收合格后付款。否则返工，一切返工费用由乙方自负。以上协议，经双方同意，签字后生效，并负具法律责任。甲方签名：______乙方签名：____________年_________月_________日参考资料，少熬夜！