施工合同（通用10篇）

参考资料，少熬夜！施工合同（通用10篇）一、施工合同的法律特征施工合同【第一篇】发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及结构特征：工程承包范围：工程立项批准文号：资金来源：二、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_______天。三、质量标准工程质量标准：四、合同价款币种：合同总价（大写）：_______元（小写）：￥：_______元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、经确认的工程报价单5、本合同专用条款和补充条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要参考资料，少熬夜！12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。六、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人的.承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效合同订立时间：_______年_______月_______日。合同订立地点：发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效，并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：鉴证意见：鉴证机关（章）经办人：_______年_______月_______日施工合同【第二篇】发包单位：_________(简称发包方)（以下简称甲方）承包单位：__________(简称承包方)(以下简称乙方）发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。第一条工程名称___________________________________________________。第二条工程地点参考资料，少熬夜！____________________________________________________。第三条承包的范围和内容：1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共__________个单位工程，建筑面积_______________平方米。2、安装工程名称_______________________________以上工程均按施工图设计内容范围承包。第四条工程造价。承包的工程总造价________________________元(单位工程造价见承包工程项目表)，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。第五条承包方式本工程按下列第_________项方式进行承包施工：包工包料。第六条施工期限本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_________天，定于_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。施工期间如发生不可抗拒的自然灾害，工期另行协商。第七条双方的主要责任一、发包方1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。4、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_________份、标准图_________份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。5、按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。6、向经办的银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应)，审定办理拨款和结算。7、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。二、承包方1、负责施工场地的平整，施工界区的用水、用电、参考资料，少熬夜！道路和临时设施的施工。2、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。5、已完工的房屋、建筑物和安装的.设备，在交公前应负责保管、并清理好场地。6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。7、在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工程质量问题，负责无偿修理。第八条材料设备供应1、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。2、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时，差价及运费由发包方负责。3、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。4、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。5、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。第九条工程价款的支付与结算1、本工程质量评定为__________________质量，依据鲁政发(1987)74号文规定，按合同工程造价增减__________________%结算。2、工程竣工结算按下列第_________项方式结算。工程竣工验收合格后，_________天内结算完毕。(1)中标价加签证；(2)施工图预算加系数包干；(3)平方米造价包干。3、预付备料款和工程款，按建设银行规定执行，具体额度和办法是：_____________________。4、备料款和工程款拨到_________%停止，其余带工程竣工后结算。参考资料，少熬夜！第十条工程变更1、设计图纸经会审定案后，原则上不准变更。如确需变更时，应提前十五天办理变更手续，书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。2、在施工中，如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求，要书面通知发包方，发包方应在七天内办理技术签证。3、基础施工如遇特殊情况，工期可按实际情况顺延。第十一条工程质量和验收标准1、承包方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生质量事故，要分清责任，由此造成的损失，由质量事故责任方承担。2、隐蔽工程完成后，承包方在24小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场，承包方自行检查隐蔽。发包方提出重新检查时，如结果不符合要求，费用由承包方承担；若结果符合要求，费用由发包方承担。3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，15天内组织验收，经验收合格，双方签具验收证书，工程移交给发包方管理。第十二条施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方承担，凭签证顺延工期。第十三条工程保修期，按建设部颁发的建筑工程保修办法的规定为_________，从_________年_______月_________日至_________年_________月_________日。第十四条其他条款第十五条违约责任一、发包方1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理；根据国务院(1990)213号文规定，发包方物理拨付工程款时，承包方有权提出停工报告，发包方15天内解决不了，承担一切停工损失。二、承包方参考资料，少熬夜！1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价百分之______的违约金。3、保修期内发生的质量问题，有承包方无偿进行返修。三、其他约定：_______________________第十六条争议解决方式因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)：1、提交_________仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉第十七条本合同在双方签字盖章并经工商行政管理机关签证后生效，工程交工价款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。第十八条本合同正本二份，双方各执一份；副本_________份，双方各执_________份，报双方主观部门、工商行政管理机关、经办的银行各一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同【第三篇】发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：xxx发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。第二条工程期限合同工期总日历天数10天。第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。参考资料，少熬夜！3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_________