装饰装修承包合同【8篇】

参考资料，少熬夜！装饰装修承包合同【8篇】在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是网友为大家分享的装饰装修承包合同【8篇】，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。装饰装修承包合同【第一篇】装修人：_________（以下简称甲方）装饰装修企业：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方协商一致，签订本合同。一、装饰施工项目1、装饰工程地点：_________2、工程承包方式：乙方包工、包料。二、工程期限工程期限_________天，开工日期_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日。三、工程造价及付款方式1、工程总造价_________元，设计费_________元。2、付款方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的40%，计_________元，其余价款根据施工进度计划分期支付；（1）木工进场前，支付总价款40%，计320_元；（2）油漆工进场前，支付总价款17%，计13600元；（3）余款3%，工程验收合格后一次付清。四、材料、设备的供应凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符，并应向业主提交检测报告，其中包括环保检测资料。乙方采购的材料、设备，应符合国家标准，否则对工程造成的损失由乙方负责；如乙方采购的材料、设备是经甲方指定的，出现质量问题，乙方不承担责任。工程竣工后，乙方应书面通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，填写工程验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另行确定验收日期，但甲方应承认实际竣工时间为竣工日期，并承担乙方因延期所发生的相关费用。工程未经竣工验收，或竣工验收未通过的，如甲方擅自使用由此所发生的质量问题和其他问题由甲方自行承担责任。参考资料，少熬夜！五、工程保修在正常作用条件下，工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。六、其它约定七、违约责任甲、乙方违反本合同条款应承担相应违约责任，赔偿对方因此造成的经济损失。甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的_________‰支付违约金。乙方擅自转包工程，甲方有权要求停工，乙方应承担工程总造价10%的违约金并赔偿甲方由此而造成的其他经济损失。乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的_________‰支付违约金。本合同生效后甲乙双方不得擅自变更或解除合同，否则违约方将按工程预算总造价40%向对方支付违约金，并赔偿由此而造成的其他经济损失。八、争议或纠纷的处理甲、乙双方履行本合同如发生争议，可依法向人民法院提起诉讼。九、附则本合同正本一式二份，双方各执一分，附件份，有同等法律效力。本合同系规范文本，不得翻印或复印。甲方：_________乙方：__________________年_________月_________日装饰装修承包合同【第二篇】发包人编号：承包人编号：备案编号：鉴证编号：发包人：承包人：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况工程地点：工程内容：房屋间数室厅;总建筑面积平方米。承包范围：承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;参考资料，少熬夜！(3)承包人包工、发包人包料。开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历工期(包括法定节假日)：日第2条合同价款与支付合同价款金额(人民币大写)：￥：合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。(1)采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币(大写)预付款扣回的时间、比例：工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：(2)工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条发包人工作指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。参考资料，少熬夜！开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条承包人工作指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条安全生产和防火发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。参考资料，少熬夜！第8条工程质量及验收双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准(可选择优良或合格)。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条竣工结算工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%。承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或参考资料，少熬夜！设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方约定其它违约责任：第13条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力双方关于不可抗力的约定：第15条保险第16条本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第17条合同备案、鉴证合同备案、鉴证：(现场签字)发包方：法定代表人：身份证号：承包方：法定代表人：身份证号：第18条合同日期装饰装修承包合同【第三篇】甲方：乙方：一：工程概况：1.工程名称:2.工程地点:二：合同定金及承包范围乙方已向甲方交付10万元合同定金，甲方在本定金的约束下自动将本公司基地围墙（5000亩土地周边）、钢网架厂房及办公楼装饰装修工程自动发包给乙方。参考资料，少熬夜！三：承包方式:包工、包料四：工程量核算及计价:甲方将工程发包给乙方，乙方依据xx年湖北省建筑工程消耗量定额或建筑装饰装修工程消耗量定额向甲方收取承包费用，乙方各分项工程竣工后即时申请甲方验收以确认实际完成的工程量，甲方对乙方的竣工结算以乙方实际完成的工程量为准。五：工期乙方承包该工程，自________开始，到_______结束，共计_____个有效工作日。六、材料：本工程属包工包料工程，合同签订后，乙方自行采购承包合同以内的材料，认真把好质量关，并就必要材料提供相关合格证明。七：质量乙方严格按图施工，严格遵守我国行业内质量管理标准（或条例），同时严格按既定的施工方案进行施工，时刻接受甲方的技术性指导意见。八：工期乙方进场开工后，积极做好总体施工部署及相应工种的协调、交叉工作，确保工程的顺利进行。甲方委派现场管理人员(电话)负责该工程隐蔽及增量部分的签证工作,同时监督安全文明施工及质量。若甲方发现乙方技工人员明显不足难以保证进度，甲方有权采取警告措施，因此给乙方带来的经济损失由乙方自行承担；乙方因不可抗力因素以外的原因延误工期或使甲方的预期开业计划受到阻碍并产生额外费用，该费用由乙方承担。九：安全与文明施工本工程虽属室内作业，但仍不能忽视安全。乙方须积极搭设必要的安全设施，除局部高架作业外，乙方工作人员尤以谨慎“电老虎”为最。乙方全体工作人员须自行购买安全保险后方可进场施工。现场人员须正确佩戴头盔，凌空作业人员必须系好安全带。禁止酒后上岗，禁止空中抛物，禁止违规操作。严禁非电工人员未经协调私拉乱