正规商品房买卖合同【精选10篇】

参考资料，少熬夜！正规商品房买卖合同【精选10篇】现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友帮大家分享的正规商品房买卖合同【精选10篇】，希望对大家有所帮助。正规商品房买卖合同【第一篇】出卖人(以下简称甲方)：法定代表人：联系电话：注册地址：邮政编码：营业执照号码：开户行：账号：委托代理人(房地产经纪机构)：法定代表人：联系电话：注册地址：邮政编码：营业执照号码：房地产经纪机构备案证明编号：开户行：账号：买受人(以下简称乙方)：国籍/法定代表人：身份证(护照)/营业执照号码：地址：邮政编码：联系电话：购买资格证明编号：委托代理人：国籍/法定代表人：身份证(护照)/营业执照号码：地址：邮政编码：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《天津市商品房管理条例》、《天津市房地产交易管理条例》等有关法律、法规，及《天津市限价商品住房管理暂行办法》等有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚参考资料，少熬夜！实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条房屋情况该房屋销售许可证号：房屋座落：区、县路、道、街。设计用途，建筑结构，建筑层数为x层。建筑面积平方米，其中：套内建筑面积平方米，公共部位分摊建筑面积x平方米。房屋平面图见附件一,房屋抵押、租赁等情况见附件二。房屋土地来源为：xxx。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限自xx年x月x日至xx年x月x日止。第二条房屋价款房屋销售按建筑面积计算，每平方米价格为x元(币种：xx)，价款为x元(币种：xx)，计xx(大写)。第三条房屋交付及交付日期房屋竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。甲方于xx年x月x日前，将符合上述条件的房屋交付乙方使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，按下列第种方式处理：1、变更合同。2、解除合同。第四条乙方付款形式及付款时间双方约定，乙方按下列第x种形式付款，房屋正在新建商品房预售资金监管中的，乙方应将全部房价款存入甲方新建商品房预售资金监管账号：1、一次性付款的，乙方应于xx年x月x日前，一次性存入房屋全部价款x元。2、贷款付款的，乙方应于xx年x月x日前，一次性存入房屋首付款x元，其余价款办理贷款。3、分期付款的，乙方应于xx年x月x日前，一次性存入房屋首付款x元;xx年x月x日前，一次性存入房屋二次付款xx元;xx年x月x日前，一次性存入房屋尾款x元。第五条甲方逾期交付房屋的处理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付房屋，逾期在日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方有权按照下列第x种约定，追究甲方违约责任：1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的?向乙方支付违约金。2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至参考资料，少熬夜！甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方第六条乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，逾期在x日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，甲方有权按照下列第x种约定，追究乙方违约责任：1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定的'应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的?向甲方支付违约金。2、解除合同。乙方应每日按房屋价款的向甲方支付违约金。第七条房屋建筑面积与销售建筑面积差异的处理房屋建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。房屋建筑面积与甲方销售建筑面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，房屋价款按房屋建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过±3%的，双方约定如下：第八条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。在乙方正常使用情况下，甲方应按照《天津市商品住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。第九条房屋配套设施运行的约定下列配套设施运行日期约定如下：1、上水。2、下水。3、供电。4、燃气(气源种类)。上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在x日内采取补救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按房屋价款的x%向乙方支付违约金。第十条房屋设计变更的约定甲方未征得乙方同意，不得擅自变更房屋的设计和环境布局(见附件四)。确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起x日内与乙方协商。乙方同意变更的，双方订立补充合同。乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之日次日参考资料，少熬夜！起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按房屋价款的x%向乙方支付违约金。第十一条房屋交接房屋交付时，甲方应书面通知乙方办理房屋交接手续，提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。第十二条房屋预告登记双方按下列第x种约定，办理房屋权属预告登记：乙方向房屋权属登记机关申请房屋权属预告登记。第十三条房屋权属登记双方约定，在下列第x种期限内，办结房屋权属转移登记：1、自初始登记完毕之日起x日。2、订立本合同时，房屋尚未建成的，自房屋交付使用之日起90日;订立合同时，房屋已竣工的，自合同订立之日起90日。由于甲方的原因，未能在上述期限内办结房屋权属转移登记的，按下列第x种约定处理：1、合同继续履行。甲方应按房屋价款的x%向乙方支付违约金。2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按房屋价款的%向乙方支付违约金。3、第十四条房屋再上市交易房屋购买后又上市交易的，应当按照《天津市限价商品住房管理暂行办法》及相关规定执行。第十五条前期物业管理甲方已向乙方明示已经备案的《天津市前期物业管理服务合同》及《业主公约》，乙方对该合同及公约相关内容予以书面确认，并承诺遵守。第十六条房屋权属纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付房屋时，无房屋权属纠纷和债权债务纠纷。如存在房屋权属纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。第十七条争议处理本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第种方式处理：1、向仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院提起诉讼。第十八条合同附件本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见参考资料，少熬夜！附件五)。附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力。第十九条合同份数本合同连同附件共x页，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。第二十条合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，从其约定。甲方：xx年x月x日乙方：xx年x月x日正规商品房买卖合同【第二篇】甲方：________（以下简称甲方）负责人：______________________乙方：________（以下简称乙方）负责人：______________________一、定货规格乙方需向甲方订购D精品果：（1）76～80______件；（2）81～85______件；（3）81～90件；（4）91以上的____件，按照乙方要求供货，每箱精品果均为每件___元，合计________箱，总合计________元。二、双方的权利与义务1．若乙方提前定货，需向甲方，按照预定货量总金额的50%的预交定金，为乙方存放XX期限为________年____月____日为止。2．甲方按照乙方的定货数量妥善保证货源，不得有假冒伪劣产品，假一赔十。3．甲方为乙方提供可靠物流服务，物流费用由乙方负责。三、违约责任1．按照定货合同，乙方在预定期限内不能履行合同，应提前30天通知甲方，乙方有权索取交给甲方的预付款。若期限结束，乙方未能履行此合同，甲方有权不退还乙方的预付款，并追究乙方因此造成的全部损失。2．按照定货合同，甲方在预定期限内应保质保量，按时交货。若甲方在预定期限内不能履行合同，应提前30天通知乙方，并退还乙方的预付款。若期限结束，甲方未能履行此合同，乙方有权索取交给甲方的预付款，并追究甲方因此造成的全部损失。参考资料，少熬夜！四、法律效力1．本协议条款的任何变更、修改或增减，需经双方协商同意后签署书面文件，作为本协议不可分割的组成部分，并和本协议具有一样的法律效力。2．本协议经双方签字盖章即生效。3．本协议一式两份，双方各执一份。4．因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。甲方签字：________乙方签字：________________年____月____日正规商品房买卖合同【第三篇】甲方：_______乙方：________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的房屋坐落于德州市德城区_____________________楼单元号，该房屋产权证尚未办理开发商为______________，建筑面积__________平方米，附属设施为：____。第二条：付款方式1．双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房原价款为元，甲方已经向开发商缴清{见附件}，乙方支付首付款后，甲方负责去开发商处办理乙方与开发商的换名手续。2．协议生效后，乙方向甲方支付首付款_____________元整，5日内甲方为乙方办理与开发商的更名手续，届时乙方享有甲方初始购房的一切权利。3．甲方如不能办理初始购房变更手续，在本协议生效10日内返还乙方首付款。4．余款__________元整，甲方在办理初始购房变更手续改为乙方名字后经乙方核实，由银行直接划拨至甲方账户。5．买卖上述房产因甲方未经房产局办理网签交易手续，因此过户归乙方的程续中不产生费用，如有费用，均由甲方承担缴纳，乙方不承担房屋开发商处甲方应缴纳未缴纳的任何费用。第三条：房屋交易中的保密义务甲乙双方均应积极配合办理开发商的过户手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方，交易完成后半年内双方任何乙方不得将交易情况泄参考资料，少熬夜！露给第三方，如有违反导致另一方损失的违约方应承担赔偿义务。第四条：双方责任1．甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。2．甲方应在条件具备后的_____年_____月_____日前将该房产钥匙交付乙方。3．甲方结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的其他费用由乙方承担。第五条：在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。第六条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如违约承担守约方全部损失。第七条：其他约定___________________________第八条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力，经双方签字之日起即生效。甲方：_______乙方：___________年___月___日年___月___日正规商品房买