装修合同范例样例精编5篇

装修合同范例样例精编5篇【导语】网友为您精心整理收集的“装修合同范例样例精编5篇”精品文档，供您参考阅读，希望对您有所帮帮！喜欢就下载吧。装修合同范本模板1发包人(甲方)：承包人(乙方)：就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容:四、工程期限：本工程自年月日至20__年月日完工。五、工程造价：六、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由乙方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。指定材料为___七、工程施工：1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责。4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5、如乙方在施工过程中造成电子屏，监控等其他设备损坏，由乙方负责赔偿。八、工程质量：1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。2、各类装饰工程质量免费保修两年。九、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十、违约责任：任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十一、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：代表人：日期：签订合同地点：代表人：日期：装修合同范本模板2委托方(甲方)：_________________承接方(乙方)：_________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：__________________________________二、装修时间：_______年_______月_______日开始______________月_______日止。三、工程项目：1、_______个房间(_______卧室、_______客厅);_______个厨房，_______个卫生间，_______个阳台，总建筑面积_______平方米，所有房间的墙壁全部按照规范要求刷_______漆(打腻子_______遍，_______漆(要求用______________)_______遍)厨房、卫生间、阳台全部贴______________包括地面，卫生间和厨房吊______________，卫生间和厨房的水路按照甲方要求做，卫生间和厨房做防水，卧室和客厅、饭厅全部铺_______砖，甲方提供地板砖和卫生陶瓷，乙方负责其他材料和人工。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材(沙子、水泥等)，并负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，_______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：装修总金额为：______________元整。材料及装修费用由乙方先提供，待甲方验收合格后，按照装修总额给予付款。七、本协议为一式_______份，甲乙方各执_______份，具有相同效应。本协议从双方签字之日起生效。甲方：______________乙方：______________签字(盖章)：______________签字(盖章)：______________联系电话：______________联系电话：_____________________年_______月_______日_______年_______月_______日装修合同范本模板3甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在本工程中的权利、义务以及相互的经济责任，确保顺利实施，经双方协议达成一致，签订合同。一、合同标的：__承接__灯具、开关面板材料供应项目二、产品标准及产品价格：(见附件)三、施工工期：从甲方订购本产品起15天内分批次进场。四、双方责任：1、乙方在施工中按照国家有关标准进行，保证产品质量和施工安全。2、乙方应文明施工不得蓄意破坏甲方的材物，乙方如意外破坏甲方材物则按市场价格赔偿。五、甲方责任：甲方应负责协调乙方与其他施工单位的关系。六、验收：由甲、乙双方共同对提供的本产品和施工进行验收。七、付款方式：1、工程款结算按实际数量结算，价格按附件约定单价执行。2、乙方产品进场后，甲方支付乙方货款总金额的60%，施工完成后甲方付工程款金额的35%，剩余5%产品保证金，6个月后付清。八、合同样式：本合同一式三份，乙方执两份，甲方执一份。本合同其它未尽事项，由双方协商解决。九、生效日期：本合同经双方签字后即行生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日装修合同范本模板4发包单位：（以下简称甲方）地址：委托代理人：联系电话：承包单位：（以下简称乙方）地址：委托代理人：联系电话：风险提示：装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证，也是避免家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要“武器”。因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况工程名称：________________________________________________地点：________________________________________________工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。风险提示：装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。a类为包工包料；b类为包工不包料根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为_______________元，金额大写（人民币）______________________________。设计费为_______________元，金额大写（人民币）_____________________________________________。施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自__________年____月____日开工至__________年_____月_____日竣工。如遇下列情况，工期相应顺延。按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。因甲方材料供应不及时而影响施工。未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条甲方义务开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。施工期间：甲方需派现场负责人_____________会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。第四条乙方义务施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。保证施工现场的整洁。严格执行____________市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。第五条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。风险提示：为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。第六条工程验收隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。风险提示：装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢？如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。第七条工程款交付方式第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。第八条违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付元违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。第九条保修本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。第十条纠纷解决方式本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院