承揽加工合同(集聚【汇集8篇】

承揽加工合同(集聚【汇集8篇】随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？以下是网友帮大家分享的“承揽加工合同(集聚【汇集8篇】”，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。承揽加工合同【第一篇】定做方：（简称甲方）承揽方：______________钢构有限责任公司（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。一、加工制作内容：1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。2、制作内容：_______________________________________________________。1）主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。二、合同价款及结算方式：1、合同总价暂定为___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。2、合同签订当日甲方付___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。三、质量要求：1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。3、要求第三方检测单位为：1）检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□2）其他检测项目：3）试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间：1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。2、交货时间：_______年___月___日开始提货。五、包装及运输：1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。六、双方权利及义务：1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。九、附则：1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。甲方（盖章）：委托代理人：联系方式：开户行：账号：_______年___月___日乙方（盖章）：__________钢构有限责任公司委托代理人：联系方式：开户行：账号：承揽加工合同【第二篇】承揽方(甲方)：xx定作方(乙方)：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：xx型号：xx规格：xx质量要求：xx计量单位：xx数量：xx加工费：xx单位总价：xx第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：xx型号：xx规格：xx质量要求：xx计量单位：xx数量：xx单价：xx总价：xx图纸、技：xx术资料及：xx交付时间：xx第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：xx交付时间：xx交付地点：xx交付数量：xx包装要求：xx检验方法：xx运输方法：xx运费承担：第六条加工费结算办法与时间xx。第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：xx。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：(1)提交xx仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx地址：xx地址：xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xx签订地点：xx承揽加工合同【第三篇】委托方：签订地点：承接方：深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：年月日依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。第一条：广告承揽要求。1.1项目（制作）1.2广告及活动内容及有关证件的名称、编号1.3发布地点或形式：1.4颜色：1.5规格或材料：1.6刊播次数、起止日期及时间：第二条：费用及支付方法2.1费用本次活动总金额为，（大写圆整）2.2结算方式和期限：第三条：验收方式及时间：第四条：违约责任4.1委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。4.2承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。4.3其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。第五条：纠纷解决方式发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。1.向地经济合同仲裁机关申请仲裁；2.向连云港市当地人民法院起诉。第六条：双方商定的其他事项：第七条：附则本合同有效期自年月日生效至年月日终止。委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：单位名称（盖章）单位名称（盖章）地址：地址：委托代理人：委托代理人：电话：电话：承揽加工合同【第四篇】承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条