居间工程合同(最新4篇)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

居间工程合同(最新4篇)在社会公众的法律意识不断增强的今天,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。签订合同在工作中和生活中都是不可或缺的。本篇文章是编辑在网络上精心分享的“居间工程合同(最新4篇)”,请在参考下载后,可以继续下载收藏!居间工程合同篇【第一篇】甲方(委托人):营业执照注册号码:乙方(居间人):居间人姓名1、xxx身份证号码:居间人姓名2、xxx身份证号码:居间人姓名3、xxx身份证号码:居间人姓名4、xxx身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项乙方接受甲方委托,负责就xxxxxxxxxxxxxx有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量万元的%计万元(税后),作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费,计万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日,兑付第二笔25%的居间服务费,计万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费,计万元(按工程审结价进行调整后支付)。甲方按照下列支付分流表金额分配,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:五、特别约定:甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。六、保密事项甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止本合同签字生效后,如果20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:居间人或委托代理人:联系电话:联系电话:合同签订地:合同签订日期:居间工程合同篇【第二篇】发包方(以下简称甲方)姓名:联系电话:承包方(以下简称乙方)姓名:联系电话:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,综合本市家庭居室装饰装修的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程,(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:一、工程概况:1、工程地点:2、经甲乙双方协商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;3、工程期限天开工日期年月日竣工日期年月日4、合同价款:本合同工程造价为(人民币)金额大写:(详见家庭居室装饰装修工程报价单)二、甲方工作:1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;2、提供施工期间的水源、电源;3、负责协调施工队与邻里之间的关系;4、如果需要拆除原建筑的非重结构或设备管线,负责到有关部门办理相关的审批手续。三、乙方工作:1、施工中严格执行安全施工操作规范、防为规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工作:2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;四、工程变更:工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。五、工程款支付方式:双方约定按以下方式支付工程款:合同签订后,甲方向乙方支付工程款元(工程总造价的65%);工期过半后,甲方向乙方支付工程款元(工程总造价的30%)工程结束、双方验收合格后,甲方向乙方支付工程款元(工程总造价的5%);六、其他:1、因工程施工产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到物业公司指定的地点,不负责外运。如需外运,费用单计。2、施工期间,甲方将屋门钥匙把,交给乙方施工队负责人负责保管,工程竣工验收后,归还甲方。3、施工期间,乙方严格按照物业公司规定的工作时间施工;七、保修期:1、本工程保修期一年,自竣工验收之日起计算;2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题,乙方无条件地进行维修;3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,乙方可酌情收费进行修理;八、附则:1、本合同经甲、乙双方签字后生效;2、本合同签订后工程不得转包;3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;4、本合同履行完后自动终止;甲方(签字):年月日乙方(签字)年月日居间工程合同篇【第三篇】甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。二、乙方的义务1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积)2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。3、甲方以现金或转帐的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。六、合同终止1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:合同签订地:合同签订日:居间工程合同篇【第四篇】委托人:_________(以下简称甲方)居间人:_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:第一条:委托事项及具体要求1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。第二条:居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条:报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的%(税后)报酬。2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。第五条:合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。第六条:其它约定事项1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条:合同的生效与中止1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日

1 / 12
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功