维修合同协议3篇

维修合同协议3篇建设单位甲方：施工单位乙方：根据“维修合同协议3篇”的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修二、工程地点：生态公园三、工程项目：管道维修四、承包方式：乙方包工。五、工程合同造价：造价为人民币:：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。六、施工期限：20xx年8月3日至20xx年10月13日。工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决.八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年____月____日施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修二、工程地点：生态公园三、工程项目：管道维修四、承包方式：乙方包工。五、工程合同造价：造价为人民币:：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。六、施工期限：20xx年8月3日至20xx年10月13日。工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决.八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日管道维修合同篇2发包人（以下简称甲方）：_____承包人（以下简称乙方）：_____身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包范围：____公司内所有消防管道及生活用水联通____第三条工程承包方式：__包工包材________第四条合同工期开工日期：_____（15天）____竣工日期（工程经公司部门验收合格，合格证的时间）：__30天_______第五条工程造价：___伍万元整______付款方式：___首付万元__不含税____尾数付款方式：_验收合格后一次性付清万元__不含税______第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，乙方约定材料附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌,应承担全部责任。3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。第八条材料采购__主管道天津（利达）牌___厚度____生活用水管(内增塑)第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。第十条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人：_________法定代表人：_________协议签订地：_________协议签订地：_________管道维修合同(篇3甲方：乙方：**物业公司(以下简称甲方)与**业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的问题，达成如下协议：一、维修时间：年月日至年月日止。二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的，所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后，按照原样恢复原貌。四、在维修之前，甲方对于乙方家里的家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位，在维修期间，甲方有责任对人员安全负责，同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的损坏。对于在维修期间，由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏，甲方必须按照原价进行赔偿。五、其他未尽事宜，双方友好协商解决。六、本协议经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日经典推荐实用精选：电子协议范文简短400字维修合同协议(篇1甲方：长沙华志汽车用品有限公司乙方：甲乙双方经友好协商，就设备维修事宜制定此合同，具体相关条款如下：一、甲方权利义务1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。2)乙方在维修过程中需更换配件或其它维修的，需告知甲方同意。二、乙方的权利义务1)乙方应向甲方说明收费标准，并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量。2)乙方维修设备应当国家有关标准、规范，遵守双方约定，保证维修质量。3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时，应当征得甲方同意，并保证安全性能符合国家的有关技术标准。4)在合同期内，承修所有设备（如绣花机、电车、冲床机、裁床机）出现质量问题的，乙方应当及时返修，合同外的配件费用可经甲方同意报销。5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。6)在维修质量保证期内，承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业，并承担相应的维修费用。7)设备完成维修后，经甲方验收是否已维修完。四、双方约定1)乙方未按时完成维修的，造成甲方生产损失的。应当按照约定标准支付违约金和赔偿由此给甲方造成的损失。2)甲方无正当理由延迟支付维修费用的，乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金，并有权解除合同3)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方带来的损失。4)未经甲方同意，乙方擅自将设备维修工作转托给他人的，甲方有权解除合同，所造成的损失由乙方负责。五、其它条款1)本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，达成的协议与合同具有同等法律效力，与国家法律、法规有关规定相悖的，按有关规定执行。2)本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。3)合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。甲方：（签字）乙方：（签字）400字担保借款合同范文400字担保借款合同范文合同编号：（20xx）兴个担字第号甲方：法定代表人：住所地：乙方：法定代表人：住所地：丙方：法定代表人：住所地：甲乙双方于年月日签订了《借款协议书》（编号为，下称主协议）。按照该份主协议的约定，甲方应于年月日支付给乙方款项计人民币万元。为保证上述主协议的履行，丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同：一、丙方的担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任，以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用；二、担保期限为自年月日至年月日止。三、担保方式为连带责任的保证，即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利；四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的，各方同意甲方在不得已之下向人民法院诉讼主张权利；五、各方明确，为签署本合同，各自已经完成了议事程序和必须的授权，签署本合同是真实自愿的。六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份，各方一份。甲方：乙方：丙方：年月日电子协议篇2族，出生于月女方:，族，出生于日，家住。双方于月日在办理结婚登记，结婚证字号为。双方婚后共同生活期间因原因，导致双方感情完全破裂,无法继续共同生活，女方现在（有/无）怀孕情况，双方自愿协议离婚。现就孩子抚养、财产分割、债权债务等事项的处理达成一致意见，双方完全自愿共同签署离婚协议。一、孩子抚养双方于0年0月0日生育0个（男/女）孩，取名无年龄0岁。（若多个孩子：第一个无（男/女）孩，取名无，年龄0岁；第二个无（男/女）孩，取名无，年龄0岁。）现议定无由父/母无（直接或轮流）抚养，（男/女）无每月付给孩子抚养费0元，至孩子十八周岁或（初中、高中、大学）毕业。（父/母）无探视孩子的权利和教育孩子的法定义务。二、财产分割1房产分割：2家具：。3家电：无家电。4高档交通通讯工具：。5存款：无存款。6其他：。7另外一次性补偿：无。三、债务债权婚姻存续期间别人借款零元，由男/女负责收回，借别人款由四、其他：无五、上述协议内容双方保证真实有效，如有隐瞒、欺骗责任自负，双方完全同意本协议各项安排，亦无其他不同意见，本协议未尽事宜由双方另行协商解决或通过司法程序解决，与婚姻登记机关无关。本协议一式三份，男方、女方、婚姻登记机关各持一份。法律效力同等。男方签字：女方签字：XXXX年7月22日电子协议篇3甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就乙方产品的地区代理销售达成如下协议：一、代理产品，区域，期限：1．甲方授权乙方为甲方产品_________地区的代理，并保障乙方在销售区域内的长期利益。2．代理期限为_________年，本协议从年月日起至______年____月____日止。合同期结束后，双方可续约。双方保留自签约之日起三个月内提前终止本协议的权利，因此造成的损失甲方不承担责任。二、双方责任，权利：甲方：1。甲方保证乙方所需产品货源的供应。2．甲方负责给乙方提供相关的产品证书文件及产品宣传资料。3．甲方负责技术支持，免费对乙方进行技术咨询，培训，指导。乙方：1．乙方保证按时支付货款，按期完成销售额。2．乙