钢结构工程简易合同书范例最新4篇

钢结构工程简易合同书范例最新4篇【学习指导】这篇学习资料“钢结构工程简易合同书范例最新4篇”由三一刀客漂亮的网友为您精心整理收集，供您学习参考，希望对您有所帮助！喜欢就分享下载吧。钢结构工程简易合同书【第一篇】甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况工程名称：海关大楼西北侧车棚工程地点：海关大楼西北侧工程面积：工程内容：钢结构车棚制作安装承包范围：开工日期：2008-9-25竣工日期：2008-10-25质量等级：合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第4条图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第16条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方(盖章)乙方(盖章)地址：地址：法定代表人法定代表人日期日期钢结构工程简易合同书【第二篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。一、工程名称：简易钢结构厂房。二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。三、工程数量：四、工程规格：1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。五、工程单价：六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元六、工期：从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书起七、工程质量：1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。八、安全生产：乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。九、结算方式：乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款；乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。十、违约责任：1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字（盖章）生效。甲方：乙方：年月日年月日钢结构工程简易合同书【第三篇】合同编号：日期：年月日钢结构工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就本建设工程的具体事项协商一致，特签订本合同，以资信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围钢结构工程施工，包含：主材、辅材、材料喷砂、除锈、油漆、制作、安装、运输、装卸、探伤、检测等一切工作。三、承包方式1、工程承包方式：包工包料，辅材均含在合同综合单价内。乙方包钢结构材料采购制作、安装、运输、装卸、包材料、包辅材、包氟碳漆、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收等一切工作。2、本工程以固定合同综合单价包干。该单价不受人工工资的波动、物料市场价格的波动而调整，也不需对任何法令、法规、规定或规章的更改或增加而导致的价格升降而作出任何调整。3、乙方不得将工程转包、分包给其它施工单位施工。四、合同单价及总价暂定总价款：￥万元（大写：元整），合同综合包干单价详见附件一。结算时按实际数量按实结算，单价按附件一保持不变。五、结算原则1、本工程采用合同综合包干单价计价，见合同附件一。结算时数量按实结算，单价按合同附件一执行。2、甲方向乙方提交的设计施工图纸、说明和有关技术资料，是工程施工及结算的有效依据。3、本工程合同综合包干单价已含主材、辅材、钢结构材料喷砂、除锈、油漆、喷氟碳漆、制作、安装、运输、、装卸、探伤及材料检测、该分项工程的节点深化、吊装机械等设备进退场费、组装及安拆费、钢构霹避雷接地安装、场内外运输费、电焊、焊条及焊丝费、放样测量费、生活及施工用水电费、其他直接费、管理费、社保费、保险费、所有税金、利润、规费、文明施工费、安全措施费、临时设施费、夜间施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、风雨高低温季施工措施费等一切费用，不再以任何因素调整。主材费为钢板、角钢、螺栓、柱脚螺母费用。4、工程结算由乙方编制，甲方负责审查。结算工程量依据双方现场认可核实量、工程施工技术资料、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）工程量计算规则，结算单价按照综合包干单价执行（见合同附件一）。钢结构制作工程量按图示量（实际制作的钢结构尺寸乘以理论重量）计算，但损耗率不能超过6%（含6%）。由于设计变更、技术核定等引起的工程量增减，附件一综合包干单价中已列项的，按照附加附件一的约定结算。附件一综合包干单价中漏项的，双方结合市场行情协商确定。5、工程施工完毕并验收合格进行工程结算时，乙方所报结算工程造价不应存在虚报、乱报现象；如乙方所报工程结算造价超过双方核对结算造价2%---10%（含2%）时，乙方承担超出双方核对造价额10%的审核费用，该审核费用甲方有权直接从乙方的工程款中扣除；所报工程结算造价超过双方核对结算造价10%（含10%）时，乙方承担超出双方核对造价额20%的审核费用，该审核费用甲方有权直接从乙方的工程款中扣除（例：乙方报价为120万元，双方核对造价额为100万，超过双方核对造价额的审核费用即4万元甲方有权直接从乙方的工程款中扣除）。六、工程款支付方式1、合同生效乙方材料进场开始施工后，40个工作日内甲方支付乙方合同暂定总价款的20%作为预支款；2、工程安装完成经甲方验收合格达到单体竣工条件后，40个工作日内支付至合同暂定总价款的80％；3、工程竣工甲方验收合格，经甲乙双方最终竣工结算（初审、复审、终审）办理完结算后40个工作日内，付至竣工结算总价款的95％，4、留工程结算总价款的5％作为保修金，待壹年保修期满无质量责任后，45日内一次性无息支付。5、甲方每次支付工程款前，乙方应出具足额正规合法的建安工程发票，否则甲方有权延期付款。七、合同工期1、本工程工期：以甲方工程师、项目部及乙方共同确认签字为准。2、开工日期：以乙方材料加工好运到施工现场开始安装并经甲方确认为准。如由于甲方原因的重大设计变更（设计变更造价在壹拾万元以上）及因人力不可抗拒的自然灾害（台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的，由甲方、项目部、乙方共同确认签证予以工期顺延。八、质量、施工、竣工及验收1、乙方应具有国家规定的钢结构工程设计资质，并依据设计文件和国家规范、规程完成钢结构深化设计（包括设计节点等）和构件加工图纸（包括不同钢筋砼梁柱节点、钢筋穿孔位置及加工等）设计，并对设计图纸文件负责。2、应具有与本工程相符合的钢结构加工制作能力，具备完整的企业标准和质量保证体系，并对其产品质量全权负责。3、本合同签定以后，乙方自然纳入升龙集团公司质量管理体系中来，必须服从质量监控中心的检查监督、管理。按照甲方集团公司《质量监控管理手册》的监控条文执行，以确保集团公司质量管理的总方针总目标的实现。4、构件加工必须根据现场实际钢结构构件和砼构件位置进行现场放样，所有构件下料尺寸、加工尺寸及孔位制作等允许偏差必须严格遵循《钢结构工程施工及验收规范》要求。5、做好配合主体总包施工单位现场施工，保证钢筋连接套筒和链接钢牛腿制作安装工作。配合总包单位现场梁柱钢筋布置工作，以确保砼浇筑质量。6、高强螺栓连接、孔位制作及钢材表面喷砂处理必须严格按规范执行。所有临界滑移连接应用;扭矩紧固法;或;后紧固法;，并应满足《结构高强螺栓设计施工验收规程》。7、乙方焊接工作的焊工应持有中高级焊工资格证，乙方钢结构厂的焊工焊接工艺必须先有甲方、设计院进行考核，考核合格后，方可进行构件焊接工作，中途不得更换考核合格的焊工人员。8、乙方钢结构厂应根据各类构件焊接连接要求，提供相应焊接工艺报告。9、乙方钢结构厂应严格按照设计图纸焊缝等级进行施焊，对二级焊缝检测部位由设计院依据相关标准指定。10、工程质量验收按合同约定验收合格标准执行。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收合格标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和工期延误。11、施工过程中的质量检查：承包人应按合同约定对工程的所有部位及施工全过程的进行质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送项目部、甲方审查。12、经甲方竣工验收，工程