工程施工合同补充协议实用5篇

参考资料，少熬夜！工程施工合同补充协议实用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程施工合同补充协议实用5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程施工合同补充协议1甲方：乙方：因乙方自愿承接标段内部分清淤工程并部分垫资实施该分包工程，为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的权责与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、价格：四、验收方式：由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高，五、堆放要求：按甲方指定地点堆放六、工程数量：七、付款方式：月计量按已完成的量支付50%，完工付至80%，八、工程项目期限：按甲方及项目部要求九、结账方式：提供正规发票，如无甲方扣除乙方支付款的3%，为乙方代办门临发票十、合同内容：（一）、甲方职责：1、甲方必须提供淤泥堆放场地；2、甲方必须及时提供施工图纸，向乙方进行技术交底；3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能；4、甲方必须按约定及时支付工程款；5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。（二）、乙方职责：1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要；2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理；3、乙方必须服从甲方和监理管理，服从甲方统一安排；4、乙方不得以任何形式转包该工程，如有该情况发生，一切后果由乙方负责；5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为；6、乙方机械必须有合格证；7、乙方必须为施工人员办理工伤保险；甲方项目部收集参考资料，少熬夜！乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险费用由乙方承担。8、乙方必须确保安全、文明施工，并对施工期间的一切安全问题负全部责任；十一、争议的解决（1）、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决，如果协商不能解决，应交司法部门处理；（2）、合同未尽事宜应有协商补充和条款（附加条款与合同有同等法律效力）。以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行，本合同经双方签字生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。甲方：乙方：日期：日期：工程施工合同补充协议2甲方：公司乙方：樊分公司襄樊和驰房地产开发公司（以下简称甲方）开发的和驰上品综合楼工程由泰州五建襄樊分公司（以下简称乙方）施工，双方于20xx年3月28日签定了《建设工程施工合同》。现该工程已施工至主体六层，按合同约定甲方应支付乙方20%的工程款。为不影响工程进度，经双方协商达成如下协议：1、2、在9月28日前付清贰佰伍拾伍万元整。在后期施工中，乙方垫资四至十五层直至混凝土结构主体工程，中途甲方不再付款。3、主体混凝土工程结束经验收后，甲方一次性按原合同约定一个月内付给乙方工程款。否则，甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方。4、####5、######甲方:乙方：日期：日期：工程结算时，甲方按最终决算价款的5%补偿给乙方。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。工程施工合同补充协议3一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。三、乙方在施工过程中1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀；2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工；3、参考资料，少熬夜！是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。七、乙方必须接受甲方的监督和建议。八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。甲方：乙方：年月日工程施工合同补充协议4按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况工程名称：甲方名下私房拆除及修建工程地点：本市桥口区太平洋承包范围：旧房拆除，新房重建承包方式：包工包料建设工期：本工程自_年3月28日开工，于_年5月28日竣工工程质量：参照国家房屋质量有关要求合同价款（人民币大写）：_叁_佰_叁_拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）第2条甲方工作开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划[附件一]，交甲方审定。指派[]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量参考资料，少熬夜！检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币_元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币_元；第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币_元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的参考资料，少熬夜！15%，计人民币_元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币_元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的`法规，规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附则本合同正本两份，双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：工程施工合同补充协议5发包人：晋江市公路建设开发有限公司（以下简称“甲方”）承包人：中铁大桥局股份有限公司（以下简称“乙方”）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、参考资料，少熬夜！乙双方于20xx年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：1、工程概况工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。工程地点：晋江市金井镇2、建设内容给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道（原水管道）工程》及《晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程》。3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成）4、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-20xx)、《公路工程交（竣）工验收（)办法》、《公路工程交(竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-20xx)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》（GB50236)。并且通过甲方组织的竣(交）工验收和晋江市供水公司的交接检查。5、工程价款本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256）]6、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。7、合同生效本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。合同地点：泉州市晋江市8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹参考资料，少熬夜！份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人（签字）日期：年月日或其委托代理人：（签字）日期：年月日