围墙施工合同（精选4篇）

精编资料，供您参考围墙施工合同（精选4篇）【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“围墙施工合同（精选4篇）”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！围墙施工的合同【第一篇】甲方：XX(简称甲方)乙方：XX(简称乙方)为了确保本工程的顺利完工，现根据本工程的实际情况通过双方协商在遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则下，双方事项协商一致，订立本协议。一、工程名称：XXXXXX小区围墙二、工程地点：三、工程承包范围：围墙200米，临时围墙336米(竣工后按实际长度)四、工程造价：围墙XX元/米，临时围墙XX元/米五、施工标准：标准围墙；墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上米，基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，墙顶粘贴紫色水泥瓦，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂料。临时围墙；墙身高度为院内自然地坪以上至檐口米，490mm砖铺底二层、365mm一层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。六、工程质量：工程质量必须符合现行《建筑工程质量检验评定标准》合格之规定。六、工程工期：开工时间20XX年XX月XX日，竣工时间20XX年XX月XX日工期XX天。七、工程结算方式：按施工进度支付。1、所有围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后，甲方应支付给乙方工程总价款的65%。2、围墙帽(压顶)和内外侧面抹灰结束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95%。留5%的质保金一年后一次付清。八、安全事故的处理；施工中乙方必须严格按现行安全操作规程和安全技术标准的要求进行施工，如有违者一切后果均有乙方自负、甲方概不负任何责任。九、施工其它事宜：1、在围墙动工之前乙方负责把地补款全部发放到户。2、乙方负责撤销XXX、XXX等29位村民的复议申请书3、乙方负责对甲方所征土地上的附属物(树、坟)款全部补偿到位，并在围墙施工前清理完毕。4、施工中的障碍(群众干扰、料物的装卸)均有乙方自行负责解决。十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时，本精编资料，供您参考协议所有内容全部终止。十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共同协商解决。甲方：XX20XX年XX月XX日乙方：XX20XX年XX月XX日围墙施工合同【第二篇】发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条工程名称、工程地点工程名称：武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。工程地点：武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。第2条承包范围、承包方式承包范围：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。施工内容包括：基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层，37cm高砖基础2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑高砖围墙，顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房；东、南方向两个围墙墙体砌筑高砖；四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛，墙垛要求砌筑37cm宽；墙体不做粉刷。承包方式：包工包料。第3条合同价款本合同总价为本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金，乙方提供村委会收据)等全部费用。第4条工期工期：日历天，开始工作日期为年月日。因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工8小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条工程变更根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量，工程精编资料，供您参考费用另外计算。第6条竣工结算工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。第7条付款方式乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。材料进场甲方支付第一笔款乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款甲方预留元作为质保金，工程完工一年后支付第8条甲方工作开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。指派为甲方驻工地代表，联系电话：同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。第9条乙方工作参加甲方组织的'施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度计划，交甲方审定。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。乙方自备管线设施，承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法律责任。第10条工程质量工程质量：合格(符合国家现行有关规范及质量要求)。符合设计要求。按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误，乙方承担全部责任及费用。乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题，乙方必须认真进行整改、回复。乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿金，不足部分，由乙方另行支付。由于乙方施工质量存在瑕疵，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担全部责任及费用。第11条工程验收由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。精编资料，供您参考甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。第12条安全文明乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测，确保机械工具安全。乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承担责任及费用。乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全部责任及费用。乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。第13条材料供应材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须拆除重做，并将不合格材料清除出现场，由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。第14条违约责任乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。第15条其他约定本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。第16条附则本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出，如以面呈方式递交，则送交当时视为送达；如以传真方式送交，则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：精编资料，供您参考年月日：关于围墙施工合同【第三篇】甲方（全称）：乙方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。一、工程概况项目名称：工程地点：二、工程承包范围承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。三、合同工期合同工期总日历天数：日历天四、质量标准工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求（围墙设计图纸见附图）。五、合同价款本合同采用单价包干价方式：1、平基土方挖、填、运元/m3;2、石方爆破及挖运元/m3;3、挡土墙砌筑元/m3（包工包料，含勾缝）；4、永久性围墙砌筑元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆，砌毛石基础，基础超深部份按元/m³计算）。以上单价均含税。六、工程量确认与工程款支付1、工程量确认：按现场实际收方量经甲乙双方确认为准，如事前确认工程量发生变化，乙方应及时向甲方现场签证。2、工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。七、材料设备供应1、甲方供应材料：甲方不供应材料。2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。八、双方一般权利和义务1、甲方工作、对工程质量、进度、安全进行监督；、对工程中各个工序的验收工作；、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；、确定水准点与坐标控制点。2、乙方工作、服从甲方的管理；、向甲方提供所有材料的质量证明资料；、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程精编资料，供您参考中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件；、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。九、违约责任1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元/日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。十一、其它未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决。十二、附件：附图页。十三、此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。合同签订时间：年月日发包方：（公章）承包方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：围墙施工的合同【第四篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天，从开工之日算起)。2.本工程开工日期20xx年月日，竣工日期20xx年月日。(以开工报告为准)第三条工程合同总价1.本工程造价为人民币351元/米。2.承包方式：包工包料。第四条工程价款的支付与结算精编资料，供您参考1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。2.支付：第五条工程质量：施工要求按土建工