设计合同【参考4篇】

参考资料，少熬夜！设计合同【参考4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“设计合同【参考4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！设计合同模板【第一篇】工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：双方本着平等合作、互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况工程名称：工程地址：项目设计范围：室内装饰、水电安装等。（灯具照明部分的强电）二、设计依据国家的相关设计规范及强制性条文；发包方为该项目提供的相关设计基础资料；三、设计任务、成果及时间要求设计任务设计成果及时间（设计深度需满足国家相关设计规范及甲方招标报价方式中所涉及的要求。）四、支付方式本合同设计收费包干人民币：（￥：元）。设计费支付进度详见下表。五、双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及新文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投参考资料，少熬夜！入的工作量，向设计人支付赶工费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人权向发包人提出索赔。设计人责任：设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人采用的订技术标准是：各相关专业的国家及地方现行的设计技术规范、标准、规程。设计合理使用年限为设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费客由双方商定。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人汇露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。六、违约责任：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并依法承担责任和相关损失。由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，如超过约定时间二十天不能完成目标，发包方有权解除合同，并要求赔偿。参考资料，少熬夜！合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。七、其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的技术人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第产二种方式解决：（一）提交/仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。本合同一式份。本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他约定事项：甲方名称：（盖章）乙方名称：（盖章）委托代理人：委托代理人：工作联系人：工作联系人：电话：电话：日期：日期：项目设计合同【第二篇】项目业主：（以下简称甲方）项目建设管理单位（代理业主）：以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、参考资料，少熬夜！《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和业主对本项目的管理要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就的建设管理服务事项协商一致，订立本合同。1、建设项目概况：建设项目名称：建设项目地点：建设项目内容：本建设项目范围内全过程的项目建设管理服务建设规模及投资：万元（估算投资，最终以工程竣工后结算审计结果为准）项目立项批准文号：资金来源：政府投资2、合同服务范围、方式和要求服务范围：就业主建设之项目，在业主授权范围内，根据业主确定的时间，建设管理单位以代理方式协助业主完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管理、竣工验收备案和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理工作，履行代为进行项目管理的义务。详细内容见“本合同附件一《建设管理单位工作内容及工作要求》”。服务方式：建设管理单位以有偿服务的方式为业主从事全部事务性工作和项目管理服务。建设管理单位在业主确定的时间内，熟悉、掌握业主委托的全部工作内容和建设项目的资料、文件、合同的细节，充分理解和把握业主的需求，一切以业主和建设项目的利益为重。代业主进行事前审查、现场监督执行，提出合理化建设，传递相关文件、文书，代业主办理全部手续，履行现场必须和必要的签字确认手续。在业主的指示及其制定的管理制度、工作规范和工作要求下协调、解决与工程施工有关各方的利益冲突和事务性工作，及时向业主报告相关重要的信息，尊重、服从并且执行业主的直接指令。3、合同期限项目建设管理服务期限为个月，自年月日开始实施，至年月日完成。4、质量标准工程质量标准：执行业主与各相关单位签订的合同中约定的质量标准。5、合同价款建设管理服务合同暂定价按暂定计费额（万元）×中标费率%计算，为人民币约万元（大写）。本合同最终结算价将依据乙方实际所提供管理服务的总结算金额（包括勘察、设计、施工、监理等费用，不包括非乙方组织实施的单项工程费用）参考资料，少熬夜！乘以中标费率（%）计取。6、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书及附件（2）合同专用条款（3）合同通用条款（4）中标通知书（5）投标书及其附件（6）合同规定的其他文件。包括业主在合同有效期内，根据管理要求提出的不违背国家法律、法规和政策，可以保证工程质量、进度和投资要求的、并经乙方书面确认的合理内容。双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。7、本协议书中有关词语含义和与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。8、建设管理单位向业主承诺：严格按照合同约定实际履行本合同项下全部义务，按照业主对建设管理单位的工作要求，以代理方式进行项目管理的全部服务（即在业主授权和指令的范围内，代理业主行使项目管理的权利）并承担相应的管理责任。9、业主向建设管理单位承诺：在建设管理单位全面实际履行合同规定义务后，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效。合同订立时间：20xx年8月xx日。合同订立地点：xx本合同双方约定：xx11、合同份数本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本一式陆份，双方各执叁份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方（公章）：乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：设计合同最新版【第三篇】发包人（甲方）：设计人（乙方）：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。参考资料，少熬夜！第一条本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电（含外电接入）、绿化景观（如有）等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量（包括地形和障碍物、管道等）和地勘工作，以及项目设计概算的编制。第三条勘察设计服务周期：设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图；勘察周期：满足设计进度要求。第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：（大写：元整）（1）暂定设计费=估算投资额设计费费率本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为%暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。（2）勘察费普通孔全费用包干单价为：元/孔，暂定工程量为：孔，植物胶钻孔包干单价为：元/米，暂定工程量为：米。暂定勘察费：元（大写：元整）（最终按实际发生工程量结算）（3）测量费带状地形测量全费用包干单价为：元/平方公里，暂定工程量为：平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：元/公里，暂定工程量为：公里，暂定测量费：（最终按实际发生工程量结算）履约保证金为万元。第六条：组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同；（2）中标通知书；（3）合同条件及合同附件（含变更合同的补充协议书）；（4）合同技术规范书（含合同技术规范书的变更）；（5）投标文件（6）招标文件（含招标文件补遗书，如果有）；（7）标准、规范和有关技术文件；（8）其他有关文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。参考资料，少熬夜！第七条：合同价款支付：甲方支付合同价款时，乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。第八条：承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计工作，使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范，具体详细见建设工程设