花园施工合同3篇

花园施工合同3篇【参考指引】此文档资料“花园施工合同3篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!花园施工合同1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格按照甲方的'施工要求和工程量要求执行施工；(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的%;20xx年12月30日前拨付%;20xx年12月30日前拨付%;剩余的%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话：电话：订立日期：花园施工合同2发包人(甲方)：(全称)承包人(乙方)：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。1工程概况工程名称：。工程地点：。工程内容：。承包范围：。承包方式：□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工工程结构：。装饰装修施工面积：。2工程质量本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)约定标准：3工期总工期：日(为日历工期，并包括法定节假日开工日期：年月日。竣工日期：年月日。延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。工期顺延发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。(2)工程量增加、设计变更的。(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。(5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。(6)甲方未按时支付工程款的。(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。工期提前提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。提前竣工协议应包含以下内容：(1)提前的时间。(2)乙方采取的技术措施。(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。(4)实行新技术措施增加的费用。4设计设计图纸及技术文件的提供方式□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。设计变更甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。花园施工合同3发包单位：(以下简称甲方）承包单位：(以下简称乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则工程名称：工程地点：工程施工范围及内容：工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工本合同全部工程项目于9月14日开工，于12月31日竣工。在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者；因甲方工程计划调整需停工者；因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。水泥由乙方在县内采购合格产品。爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。第四条工程质量要求及设计变更乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。建筑材料质量要求：本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。砂、石骨料，砂子采用中砂（抹面砂浆采用细砂），含泥量按重量计不大于3%；碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。砼质量要求：砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。允许偏差砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等浪费，均由乙方自行负责。第五条工程的支付工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。第八条违约责任工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同所有附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方）：(签章）法人委托代表：(签名）工程项目负责人：(签名）承包单位(乙方）：(盖公章）法人委托代表：(签名）工程项目负责人：(签名）