工程合作协议书合同 工程合作协议书双方【通用4篇】

1/12工程合作协议书合同工程合作协议书双方【通用4篇】随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是网友为大家分享的“工程合作协议书合同工程合作协议书双方【通用4篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。工程合作协议书合同工程合作协议书双方【第一篇】建设单位（以下简称甲方）：总包单位（以下简称乙方）：分包单位（以下简称丙方）：经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将___________工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：五、承包方式：六、工期：______年____月____日至______年____月____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气2/12原因工期顺延。七、质量：符合国家现行规范标准要求。八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。九、材料规格及厂家：十、工程款支付方式：1_______后付合同价款的___%；2_______后付合同价款的___%；3_______后付至合同价款___%；4留_____%作为工程保修金，一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如3/12发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。十三、违约责任：1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚______元。2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十四、工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向__________法院提起诉讼。十六、本协议一式三份，三方各执壹份。十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方：（盖章）法定代表人______年___月___日乙方：（盖章）法定代表人______年___月___日丙方：（盖章）法定代表人4/12______年___月___日工程合作协议书合同工程合作协议书双方【第二篇】甲方：＿＿＿＿＿姓名（朋友）＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿姓名＿＿＿双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。五、＿＿＿＿＿＿＿＿＿。六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。七、（以后操作的想法）＿＿＿＿。八、支付方式：＿＿银行转账＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。九、违约责任：十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的5/12争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。（二）依法向人民法院起诉。十二、双方商定的其他事宜：甲方：（签章）乙方：（签章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日工程合作协议书合同工程合作协议书双方【第三篇】甲：____________，身份证号：____________，籍贯____________乙：____________，身份证号：____________，籍贯____________甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条甲乙双方自愿合作经营____________项目，总投资为______万元，甲方以人民币方式出资______万元，乙方以人民币出资______万元及技术和客户资源。第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。6/12第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方______%、乙方______%的比例分配。第六条企业债务按照甲方______%、乙方______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。第十一条本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从______年_____月____日至_______年____月___日止。第十二条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;7/122、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;第十三条本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。第十四条违约处理如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。第十五条协议解除1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议2、合作协议期满3、双方同意终止协优议的4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十六条未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。甲方：(签章)__________________乙方：(签章)__________________地址：________________________地址：____________________________________年_____月_______日____________年_____月_______日8/12工程合作协议书合同工程合作协议书双方【第四篇】甲方：江苏伟恒建设集团有限公司乙方：乙方担保方：以甲方名义承接的工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：一、甲方责任：1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。二、乙方责任：1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全9/12面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义10/12对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。三、双方约定：1、乙方承接的工程为工程，不包括工程，工程施工地点在市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。2、工程款必须汇入甲方（含甲方批准后的其他帐号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在帐号安全的`情况下速进速出，确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为单位，担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产（汽车：号，房产证号：）及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。4、关于印章方面的约定：⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包11/12括借款等经济责任。⑵除甲方负责人同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。四、乙方上缴给甲方的相关费用：1、本工程乙方在月金万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费万元。两个项目以外的另行计算。2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额%比例收取。或者年包干上缴万元，其中在每年月份前上缴万元，另一半在月前上缴。3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。4包干费万元，同志年包干费用万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。五、本协议一式四份，甲方两份、乙方和担保方各执一份，本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决，如协商不成，双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。甲方：乙方：担保人：负责人：负责人及配偶：身份证号：身份证号码：身12/12份证号码：电话：电话：电话：年月日