建设工程合同-建设工程施工合同电力2篇

建设工程合同:建设工程施工合同电力2篇以下简称甲方：以下简称乙方：甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照“建设工程合同:建设工程施工合同电力2篇”进行治理。详情见方案一、工程总费用：工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。二、付款方式：1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整;2、设备进场安装支付30%，计人民币伍万肆仟元整;3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币叁万陆仟元整。三、制作和安装工期1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。四、治理效果通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。五、售后服务在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。六、其他安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照“建设工程合同:建设工程施工合同电力2篇”进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。七、违约责任由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。八、解决合同纠纷的方法可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。“建设工程合同:建设工程施工合同电力2篇”为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。签订日期：甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年____月____日(以下简称乙方)：甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案)一、工程总费用：工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。二、付款方式：1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整;2、设备进场安装支付30%，计人民币伍万肆仟元整;3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币叁万陆仟元整。三、制作和安装工期1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。四、治理效果通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。五、售后服务在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。六、其他安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。七、违约责任由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。八、解决合同纠纷的方法可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。签订日期：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日环保工程合同篇2发包方：以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)xx公司按GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx并确立了适合公司实际的企业环标准建立环境管理体系，并确立了适合公司实际的企业环境方针。按公司管理体系文件要求，双方达成协议如下：1、发包方有义务对承包方进行环境方针政策宣传教育。发包方有权利对承包方施工过程进行监督检查，对违反环境要求的现象进行制止纠正和处罚。2、承包方必须服从发包方的管理要求，现场负责人清楚了解发包方环境要求。3、承包方必须制定施工现场安全和环境管理制度或措施。4、承包方必须按指定场地堆放施工物料，并采取适当的覆盖措施，防止飞扬。5、承包方在物料进场和垃圾外运时，进厂车辆严格执行国家规定汽车尾气排放标准;严禁鸣笛;按限速牌行驶并采取适当措施使物料和垃圾不泄露，不遗洒。6、承包方在施工过程中，必须采取适当措施，防止尘土飞扬。噪音排放符合GB12348-90Ⅲ类标准。7、承包方在撤厂前清洁施工现场，垃圾全部清理，临时设施全部拆除，施工质量符合规定要求，经发包方检查合格后方可撤厂。8、本合同与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签字盖章生效，有效期为一年。在双方均未提出解除合同申请时，本合同自动顺延有效，直至新的合同签定。9、合同签定履行地：xx县，甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日小编精选精品建筑工程施工合同2000字2篇我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢？以下由栏目小编收集整理的《精品建筑工程施工合同》，为防遗忘，建议你收藏本页！建设工程合同:建设工程施工合同（电力1电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。２．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。３．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。５．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。９．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。１０．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。１１．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。１２．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。１３．费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。１４．工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。１５．开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。１６．竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。１８．施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。２０．不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。２１．赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。２２．质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。２３．协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序１．合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（１）《协议条款》；（２）《合同条件》；（３）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（４）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（５）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（６）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（７）构成合同一部分的其它文件。２．当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律１．合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。２．适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。３．施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。４．国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。５．规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。第四条图纸１．甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。２．甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。３．甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。４．乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。５．乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约定处理。６．乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表１．甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前３天通知乙方。（２）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在２４小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指