工程协议书【参考4篇】

1/13工程协议书【参考4篇】每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？下面是网友为大家分享的“工程协议书【参考4篇】”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程协议书【第一篇】甲方：住址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：住址：法定代表人：联系电话：传真：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。2/13本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，就__________________________工程装修合作施工事项协商一致，订立本合同。一、合作工程1、工程名称：_______________________________________。2、工程承包范围：_______________________________________。3、甲方负责工程承包范围：_______________________________________。4、乙方负责工程承包范围：_______________________________________。5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规，对业主和用户负责，确保工程工期、质量、满意的售后服务，共同维护企业信誉。二、合同额1、合同总金额：_____________人民币；金额（大写）：_____________人民币。以最终结算金额为准2、其中：甲方所占合同金额：_____________人民币；乙方所占合同金额：_____________人民币。三、甲方权利和义务风险提示：3/13应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方应给予乙方相应的配合和协助，促使全面履行施工合同，顺利完成该工程。2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续，以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。3、甲方保证本工程的工程款专款专用，除扣除相关的费用外，甲方不得擅自挪作它用，确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后，在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户，即工程款到达甲方账户后，乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。4、工程竣工后，业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后，业主支付给甲方后，甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。四、乙方权利和义务1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准，交付时具备竣工验收条件。2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。3、乙方向甲方支付以下费用：1施工管理费：合同额的（包括代扣代缴的税金）；4/132该工程大厦物业公司收取的施工配合费；3其他费用另行商议。4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。五、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。六、其他事项1、甲乙双方应及时沟通，以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议，补充协议与协议具有同等效力。2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。3、本合同一式_____________份，具有同等法律效力，双方各执_____________份。甲方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日乙方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日5/13工程协议书【第二篇】合伙人甲：居住地：身份证号码：合伙人乙：居住地：身份证号码：甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。6/132、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_______%。五、盈余分配与债务承担1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。退伙需经对方同意，方可实行。未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙营业的继续7/131、在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。十、合伙的终止和清算合伙因下列情形解散：1、合伙期限届满。2、全体合伙人同意终止合伙关系。3、已不具备法定合伙人数。4、合伙事务完成或不能完成。5、被依法撤销。6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。合伙的清算：1、合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定______合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。8/134、清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。十一、违约责任1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。5、合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。十二、合同争议解决方式凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同9/13协商，如协商不成，提交______仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。十三、其他1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。2、入伙合同是本协议的组成部分。2、本合同一式______份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份。4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人（签章）：______年_____月_____日合伙人（签章）：______年_____月_____日工程协议书【第三篇】甲方：xxx市xxx区xxx小学乙方：甲方修建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程，为确保工程建设按期完成并投入使用，故向乙方借款用于修建工程，经甲、乙双方协商，现达成借款协议如下：1、借款金额及用途：甲方向承建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程的乙方借款人民币贰佰万元(小写xxxx10/13元)，用于修建工程。2、借款时间及返还方式：乙方在收到中标通知书后三日内从乙方公司账户向甲方基建账户转款人民币贰佰万元(小写xxxxx元)，甲方在借款到账后七个工作日内与乙方签订施工合同。该借款由甲方在施工过程中按施工进度逐步归还给乙方，不计息。3、①若乙方中标后不履行借款协议，则投标保证金甲方不退还乙方，作为违约金处理。②若乙方中标后履行了借款协议，但乙方在借款到甲方基建账户后七个工作日内不能按招标文件、借款协议书和中标文件的要求与甲方签订施工合同，甲方废除借款协议，退还借款，但甲方不退还乙方投标保证金。4、本协议是甲乙双方的真实意思表示，自乙方中标后借款到甲方基建账户之日起生效，至全部借款还清之后自动失效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。5、本协议由乙方签字、盖章后在开标时提交给招标人。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)二〇一四年月日工程协议书【第四篇】建设方：总包方：分包方：11/13为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。二、承包范围：无锡交通世茂项目b地块一期桩基础工程。三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。四、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2.负责现场临时水电的统一管理。3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。12/134.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。13/13七、工程质量1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分