2023年工程合同纠纷案例【精选4篇】

1/152023年工程合同纠纷案例【精选4篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是网友给大家分享的“2023年工程合同纠纷案例【精选4篇】”，希望能够帮到你哟!工程合同纠纷案例【第一篇】甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取2/15各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自________年____月____日起至本月____日止。九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方：xx有限公司代表人：乙方：________年____月____日3/15工程合同纠纷案例【第二篇】发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》（jgj120—99）2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》（dbj/t15—20—97）3、广东省标准《土钉支护技术规程》（dbj/t15—70—20_）4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》（gjb02—98）5、中华人民共和国国家标准《建筑边坡工程技术规范》（gb50330—20_）6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》（cecs：22：90）7、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术4/15规范》（gb50086—20_）8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采用放坡等方式支护。7.1双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况，设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：（一）提交广州市仲裁委员仲裁；（二）依法向人民法院起诉。10.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。10.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。5/1510.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。10.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。10.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.6本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人4份，设计人2份。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同纠纷案例【第三篇】xxxxxxxxxx会所泳池设备供应及安装工程合同建设单位（以下简称甲方）：xxxxxxxxxxxx置业有限公司承包单位（以下简称乙方）：xxxxxxxxxxxxxxxx泳池设备有限公司6/15甲方委托乙方承建“xxxxxxxxx”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：1工程概括：工程名称：xxxxxxxxxxx会所泳池设备安装工程合同名称：xxxxxxxxxxxx会所泳池设备安装工程施工合同工程地点：xxxxxxxxxxxxxx会所工地工程规模：建筑面积m，2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。2.3、泳池水质及水温的检验、调试。3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材7/15料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2包验收合格并交付相关资料。3.1、开工日期：开工日期暂定为xxxx年xx月xx日，具体开工日期以甲方开工通知为准。3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数）三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1c。4.1合同价款：本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）大写人民币元整（大写）4.2价款约定：⑴合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。⑵本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。⑶乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。⑷合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保8/15修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。⑸按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。4.3、支付方式4.3.1合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。4.3.2所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。04.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。4.3.4甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。4.3.5支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。1、甲方的权利和义务：9/151.1、使施工场地具备施工条件。1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。1.3甲方建设的锅炉提供的热水温度为60c以上（含60c），热水压力≤1mpa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为xxxxx市自来水公司的市政管网供水温度。1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。1.6根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。1.7按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。1.8及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。1.9向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。1.10可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。1.11乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方10/15仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。1.12乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。2、乙方的权利及义务2.1乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。2.2按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。2.3本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。2.4提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。2.5乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标11/15准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。2.7乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。2.8在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：⑴充分关注和保障所有在现场工作的`人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊