建设工程勘察合同最新范本【推荐5篇】

建设工程勘察合同最新范本【推荐5篇】您所见过的合同是什么样的呢？在这个飞速发展的社会，合同、法律与每一个人的生活息息相关，每一个人都离不开合同与法律，以下内容是合同范本网编辑特地分享的“建设工程勘察合同最新范本【推荐5篇】”，有需要的朋友就来看看吧！建设工程勘察合同最新范本篇【第一篇】发包人：___勘察人名称：________________5．1．10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。5．2勘察人责任5．2．1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5．2．2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________％。5．2．3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5．2．4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5．2．5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5．2．6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任6．1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。6．2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。6．3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费________计_____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。6．4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6．5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6．6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项：_______________________________________________________________________第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。发包人名称：____________________勘察人名称：________________（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）____________委托代理人：（签字）____________住所：__________________________邮政编码：______________________电话：__________________________传真：__________________________开户银行：_____________________银行帐号：______________________鉴证日期：____年____月____日建设工程勘察合同最新范本篇【第二篇】发包方(甲方)：____承包方(乙方)：____按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议：(一)工程概况、工程名称：办公楼装修、工程地点：上东新邻里办公楼、承包范围：3f-4f室内装饰工程、承包方式：包工包料、工期：本工程自____年05月02日开工，于____年06月02日竣工。、工程质量：优良元，大写(二)甲方工作、开工前7天，向乙方带给经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方带给清楚的施工界面。向乙方带给施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。(三)乙方工作、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。(四)关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。、因乙方职责，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。(五)关于工程质量及验收的约定、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。、本工程质量应到达质量评定优良标准。、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。(六)、关于工程价款及结算的约定、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1)固定价格(2)固定价格加价%包干风险系数计算。(3)包工包料。、工程进度款与支付：竣工验收合格后30日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。(七)、有关安全生产和防火的约定、甲方带给的施工图纸或作法说明，应贴合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。(八)奖励和违约职责、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由职责方赔偿对方由此造成的经济损失。(九)争议或纠纷处理、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。、当事人不愿透过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十)其他约定(十一)附则、本工程需要进行保险时，应另订协议。、本合同一共两份，双方各执一份。、本合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程勘察合同最新范本篇【第三篇】工程名称：________________工程地点：________________合同编号：________________(由勘察人编填)勘察证书等级：________________发包人：________________勘察人：________________签订日期：________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：________________勘察人：________________发包人委托勘察人承担____________任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况工程名称：工程建设地点：工程规模、特征：工程勘察任务委托文号、日期：工程勘察任务(内容)与技术要求：承接方式：按实结算、现场签证。预计勘察工作量：拟布钻孔10个，其中一般性孔4个，控制性孔4个，2个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。孔深预计20m-25m,剪切波速实验孔孔深预计30m-35m，具体孔深视地层变化而变化。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式开工及提交勘察成果资料的时间本工程勘察工作定于20____年____月____日开工，20____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。收费标准及付费方式本工程勘察按国家规定的现行收费标准以￥________元米计，剪切波速试验孔按￥____________元孔另计，共____孔。计取费用;本工程勘察费预算约为￥________________________________元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的;提交勘察成果资料并经送审合格后7天内，发包人应付实际勘察费的100%;不留余款。勘察人同时提供相应价款的发票。第五条：发包人、勘察人责任发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。发包人应及时为勘察人协助解决勘察现场的工作条件