园林景观工程设计合同范本【精选8篇】

园林景观工程设计合同范本【精选8篇】合同是当事人之间依法签订的协议，受法律的保护，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。在签订好了适合自己的合同范本之后，可以更好的通过法律保障我们的权益。相信您一定在寻找有关于范本合同的资料吧？网友特地为您收集整理“园林景观工程设计合同范本【精选8篇】”，仅供参考，欢迎大家参考下载。园林景观工程设计合同范本1甲方：_乙方：___司(以下简称甲方)特委托__以下简称乙方)为__新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：一.涉及范围包括：1.员工餐厨房(约800平米)二.平面图纸设计阶段：1.平面流程路径布置图根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。2.乙方与甲方、管理公司、设计团队(包括室内设计师)进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。3.乙方将按比例(1：100)编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。(图纸将采用CAD设计软件编制)4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)三.深化设计阶段：1.待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求。机电图纸包括：A.经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;B.部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;C.各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;D.各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;E.各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;F.各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;G.各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。四.合约服务费用;1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币：__人民币大写：__整。上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为CAD格式)。2.本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的40作为预付款。(即人民币：__)3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。(即人民币：__元)4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。五.争议在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。六.本合约正本一式三份，甲方持两份，乙方持一份，均具有相同之效力。以下无正文。甲方：___乙方：___签字：签字：盖章：盖章：日期：年月日日期：年月日小区园林景观工程单项分包合同小区园林景观工程单项分包合同工程名称：小区园林景观工程工程地点：小区总包方:（甲方）云工程有限公司施工方:（乙方）甲、乙双方为长期合作伙伴，甲方为了公司管理责任分工具体化，经友好协商，现将混凝土、剪力墙及反背梁承包给乙方，本着平等互利的原则，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括：消防通道及后部人行道着色混凝土地面、切缝、防滑纹处理。包工单价：20元每平方。车库出入地面扎钢筋、混凝土地面、防滑纹处理：包工单价：32元每平方。剪力墙及反背梁延伸120元每平方。二、承包方式：单包工。二、工程造价：甲、乙双方按业主所提供的工程现场红线范围、业主签字认定的施工图纸及甲乙双方共同认定的工程认价，工程结算依据为实际完成工程量结算。三、付款方式:1、工程完工后并验收合格后5日内一次性付清，若因做工质量验收不合格问题所造成后果由乙方全权承担，款清则合同自动终止。（二）乙方责任：严格按施工图纸及国家相关施工技术规范进行施工，保证施工安全，保证每个工序的工程质量，在双方协商的期限内保质保量完成本项目。此项目工期为7日，以双方签定合同之日算起，无故延期，每延期一天罚款500元，阴雨天及业主方其他要求事项除外。五、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等法律效力。合同执行中如有争议，双方协商解决，协商不成，可向任何一方公司所在地法院提起诉讼。甲方(盖章):云双公司乙方(签字):年月日年月日园林景观工程施工合同范本园林景观的基本成分可分为两大类：一类是软质的东西，如树木、水体、和风、细雨、阳光、天空;另一类是硬质的东西，如铺地、墙体、栏杆、景观构筑。软质的东西称软质景观，通常是自然的;硬质的东西，称为硬质景观，通常是人造的。园林景观工程施工合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：别墅园林景观工程。2.工程地点：润成科技院内3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520000元(预算详见合同附件一);2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：本合同签订日期年月日园林景观工程合同篇2甲方：_________________乙方：_________________一、工程名称、内容、数量、单价1、工程名称：_____________。2、工程内容：按照甲乙双方协定，甲方授权乙方承担本工程墙纸的装修施工，壁纸由乙方提供样品的材质为准(颜色和图案以乙方提供的样品为准，颜色保证基本一致)。3、施工要求：经甲乙双方协商，乙方向甲方提供墙纸及胶粉胶浆，并负责施工和保养。4、工程面积及价格：工程总面积：_________________m2，总价格_________元。(具体内容、型号、数量和价格详情参考附件)二、结算及付款方式：自签定本合同起，甲方应向乙方预付_________元，墙纸到货后甲方再支付乙方总工程造价的_________。工程完工后经甲方验收合格后，甲方付清剩余工程款。墙纸按实际面积结算。三、其他事宜：_________________1、甲方在乙方施工前必须保证墙面的平整、光滑、干燥、阴角、阳角、造型等必须成直线，因墙面质量而导致的施工质量或工期延缓等问题，由甲方承担相关责任。2、乙方须在_____年_____月_____日之前完成施工，施工过程中非甲方原因引起的质量问题，由乙方承担全部责任。3、乙方施工人员统一听从甲方的管理，严格遵守甲方的规章制度。4、乙方施工完成后乙方免费为甲方保养墙纸一年，乙方不承担墙面渗水、漏雨、人为破坏等原因而造成墙纸损坏的责任，甲方若要求乙方维修，乙方收取相关费用。5、未尽事宜双方友好协调解决。本协议一式两份，双方签字后生效。甲方：_________________乙方：_________________甲方代表：_________________乙方代表：______________________年_____月_____日_____年_____月_____日园林景观工程合同篇3甲方：乙方：经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建设绿化工程，签订以下协议：一、工程内容包括甲方设计绿化工程详见图纸及报价表)。以上项目均按双方审图纸之要求所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本项目工程工期从______年____月____日起2、施工期间，若因停水、停电、大雨、暴雨等因情况或甲方书面确认工期可3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币四、工程付款办法1、按工程进度拨款。种植完成后一周内付乙方60%2、工程竣工后甲方与一周内向乙方付合同价款的80%，3、养护期满前甲方付清余款。五、工程质量要求1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，树苗不符合规格要求的，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。六、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，如果由于甲方原因不能按时验收，则视为默认工程合格并按竣工进行结算。七、质保期限以种植完成之日起