搜索
1/112023年安装合同协议书【通用4篇】在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。安装合同协议书【第一篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。一、工程概况a)工程名称：b)工程地点：c)承包范围：门、窗安装d)结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。二、门窗面积：㎡，三、工程款金额：元四、门窗安装日期：五、1）甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误（包括已做好门窗之后，甲方更改方案）而发生的追加窗户安装合同范本价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。2）乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。3）乙方保证在施工过程中进度及质量问题4）乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，2/11安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。5）乙方按实际情况根据现场按要求安装。六、工程款的支付：签窗户安装合同范本时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。七、保修责任：乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本窗户安装合同范本保修期为二年。八、本窗户安装合同范本一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。、九、其他事项乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的.概由乙方自行负责,与甲方无关。十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方签字：乙方签字：盖章：盖章：日期：日期：安装合同协议书【第二篇】设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：3/11兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1、工程价款2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：1甲方代表确认的工程量增减;2甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3工程造价管理部门公布的价格调整;4甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;5合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1、双方商定总工期为天。开工日期：年月日竣工日期：年月日2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。1甲方不能按合同约定提供开工条件，4/112工程量变化和设计变更;3非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停4工程款未按时支付;5不可抗力（如地震台风火灾等）3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;2负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;3按时支付工程款项;4协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;5组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;6组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;7负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;8组织工程竣工验收工作。2、乙方：1做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;5/112做好施工安全防范措施，确保施工安全;3负责做好材料、设备的采购和保管工作;4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;5参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：其它1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验6/11收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。安装合同协议书【第三篇】合同编号：工程名称：发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同签订日期：合同签订地点：xxx工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:第一条：工程概况1、工程名称:xx外围栏更换2、工程地点3、工程范围：4、工程用料7/11第二条：施工工期1、本工程工期自年月日开工，于年月日竣工。工期天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。2、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达4小时以上的；②出现书面停工要求的；③出现人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；④非乙方原因造成的停工；⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工；⑥由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好影响施工等）。基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。第三条：工程变更任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。第四条：工程造价及结算方式1、本工程造价预算（含税）为元，大写。按元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95%，另5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期8/11满付清余款。3、乙方需提供发票。第五条：甲方责任1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。第六条：乙方责任1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。第七条：质保期质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。第八条：安全责任9/111、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。第九条：违约责任1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。第十条：附件本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：代理人：代理人身份证单位地址：电话：开户银行：户名及帐号：年月日10/11安装合同协议书【第四篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。至年月日。本工程工期为天。如因停电、恶劣气候及其它原因造成乙方不能正常施工工期可顺延。1、乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。2、乙方负责整个工程的制作与安装，施工质量应达到国家合格的评定标准。3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理，遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜，由此产生的费用不在本合同之内。5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容，乙方要及时报与甲方，待甲方认可后方可施工，由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。1、该工程造价为：整(￥元)。2、付款方法：乙方进场后，甲方向乙方拨付工程总价款11/11的50%作为乙方材料款，骨架安装完后，甲方向乙方拨付工程总价款的30%，余款待工程完工后一次性付清。发包方：承包方：代表：代表：年月日