2023年工程合同协议书（最新5篇）

1/272023年工程合同协议书（最新5篇）在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是网友给大家分享的“2023年工程合同协议书（最新5篇）”，希望能够帮到你哟!工程合同协议书【第一篇】勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。因此准备一份详细精确的建设工程勘察合同协议是非常有必要的。工程名称：____________工程地点：____________合同编号：____________勘察证书等级：__________发包人：_____________勘察人：_____________签订日期：____________发包人：___________________________勘察人：___________________________发包人委托勘察人承担__________________任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包2/27人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。1.1工程名称：____________1.2工程建设地点：____________1.3工程规模、特征：____________1.4工程勘察任务委托文号、日期：____________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：____________1.6承接方式：____________1.7预计勘察工作量：______2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范χ)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范χ的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范χ已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范χ地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体λ置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因δ能3/27按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式。4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范χ内，有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因δ提供上述资料、图纸，4/27或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道·、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等σ险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事σ险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包5/27人应按提前一天向勘察人支付____元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，δ经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人贡任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单λ时，勘察人应承担全部推荐阅读：合同某市建设工程勘察合同勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现6/27场地形地ò、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。6.1由于发包人δ给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人δ进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人δ按合同规定时间(日期)拨付勘察费，超过一日，应偿付δ支付勘察费的千分之一逾期υ约金。6.5由于勘察人原因δ按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还7/27定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。本合同一式____份，发包人____份、勘察人____份。发包人名称：勘察人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日工程合同协议书【第二篇】合同编号：委托方：（下称甲方）受托方：（下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲，乙双方共同协商一致，合同双方就项目的技术经济咨询签订本合8/27同书，以共同遵守。第一条咨询目的（一）加强对土建，安装，装修等工程的投资控制，提高投资效益。（二）加强对土建，安装，装修等工程的进度款监控，合理使用投资资金，节约成本。第二条咨询内容按下面第（二）项办理：编制（审查）招，投标工程项目的标底，标价。审核工程结算书。编制工程项目投资评价可行性报告。工程造价鉴定，工程进度款监控。第三条咨询项目概况项目名称：项目地点：项目结构概况：项目建设规模：建筑面积：工程造价：工程开（竣）工时间：咨询服务成果的用途：作为建设单位和施工单位工程价款结算的依据。第四条咨询服务期限9/27乙方完成咨询服务的期限，按下面第（三）项执行：（一）合同签定之日起共工作天内完成，但不包括与当事人核对技术数据的时间。（二）合同签定之日起工作天内完成，之后工作天内完成咨询服务成果。（三）合同签定之日起10工作天内完成初步咨询服务成果，甲方如有疑问和异议在乙方提交初步咨询服务成果起工作天内提出，由乙方在甲方提交疑问和异议起工作天内复核并提交咨询服务成果，但不包括核对技术数据的时间。第五条咨询服务收费标准按以下第（）项执行：（一）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的%计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按个单项计算）。（二）按工程预（结）算总造价的‰计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按个单项计算）。（三）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的%（但不少于总造价的‰）计收。（四）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的%和工程预（结）算总造价的‰之和计收，但单项工程不少于元。（五）按工程钢筋实际用量的税前工程造价‰计收，但单项工程不少于元。（六）按工程预（结）算税前造价的‰计收，但每个单项工程不少于元（本合同按个单项计算）。10/27第六条咨询服务费支付办法（一）本合同签订后三天内甲方向乙方预付咨询服务费元。（二）乙方每月向甲方提交一份咨询费结算报告，结算报告经甲方审查后，按第五条确定的收费标准的%每月办理一次结算手续。（三）余款在项目咨询完成并交割（即甲方，乙方和承建单位三方就本咨询服务成果取得共识，达成一致）时一次付清。（四）在承建单位未认可的情况，乙方出具咨询报告，并对咨询报告负责。如甲方和承建单位之间发生诉讼或仲裁，乙方应协助甲方进行相关举证工作。第七条甲方责任（一）按项目咨询要求和范围在合同签定后两天内向乙方提供以下的全部资料及情况（迟交齐资料则咨询服务期限顺延），并对所提供的资料和情况负法律责任。1.工程承发包合同和工程招，投标文件等资料;2.工程会审记录资料;3.工程施工（竣工）图纸;4.工程变更，签证等有关资料;5.有关标准图集及标准规范;6.工程建设方供应的材料（设备）清单;7.承建单位的预（结）算书等资料;（二）须配合乙方咨询服务（包括组织与承建单位核对技11/27术数据的时间，地点等）并按时支付咨询费用。（三）在本合同约定范围合法使用乙方提交的咨询服务成果。（四）对乙方的要求和通知，答复等均以书面形式，传真件等只作参考，不作凭证。第八条乙方责任（一）按合同要求完成并提交咨询服务成果给甲方，并对咨询服务成果负责。咨询服务成果包括：1.工程概况;2.编制（审查）依据及说明;3.工程造价汇总表及说明;4.工程结算书;5.审查结果分析，工程量，取费标准审核的说明;6.列出送审预（结）算书与审查结果的主要造价增减对照表;7.有关建议;（二）按第四条规定期限内完成咨询服务成果。（三）对甲方提供的资料及编制（审查）结果保守秘密。（四）未经甲方同