安装水暖合同【汇集8篇】

参考资料，少熬夜！安装水暖合同【汇集8篇】在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是网友分享的安装水暖合同【汇集8篇】，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。安装水暖合同【第一篇】发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):签订地点:根据和的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条工程项目【工程名称】:地暖工程【工程地点】:【承包范围及内容】:分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价】:34元/平米，工程面积㎡。工程预算总造价元(大写金额):。第二条施工准备【甲方】:1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。2、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。【乙方】:本合同签订后收到甲方进场通知后五天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条工程期限一、工程总工期为天，从甲方通知的开工日期算起，顺延个日历日竣工验收。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要参考资料，少熬夜！求。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条工程款的`支付与结算一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、本合同签订后日内，甲方应支付工程材料备料款元(大写金额:)，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款元(大写金额:)，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。备注:五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。第六条施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。第七条工程验收一、竣工验收，以国家颁发的GB50242-20xx即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修参考资料，少熬夜！期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第八条违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;第十条附则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(盖章):乙方(盖章):签约代表(签章):签约代表(签章):电话:电话:日期:日期:安装水暖合同【第二篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装管道达成如下协议：第一条：工程概论1、工程地点：参考资料，少熬夜！2、工程内容：第二条：主要材料概况第三条：合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日第四条：工程造价：第五条：付款方式：工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。第六条：乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。第七条：工程的安装、调试、验收1、乙方负责安装、调试。2、安装质量标准按国家规范和行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方，甲方在按到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。第八条：双方的权利和义务1、甲方负责为乙方提供用水、用电。2、乙方必须按甲方的要求和安装方案进行施工，不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。第九条：乙方必须安全施，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不可预测的一切意外事故全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任。第十条：违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款、收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款的2‰的'违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程造价的2‰的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切损失。4、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。第十一条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：年月日安装水暖合同【第三篇】甲方：(简称甲方)参考资料，少熬夜！乙方：(简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的`面积为准。结构形式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、工程承包范围：1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。四、工程承包费用及结算方式：计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%()为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。附：甲方：乙方：年月日年月日安装水暖合同【第四篇】甲方：酒泉xxx制药有限公司乙方：水暖安装组根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合本暖气管道安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担暖气管道安装事宜，达成如下协议，以资共同遵守。一、安装内容：酒泉xxx制药有限公司注射剂车间蒸汽、循环水暖气（水暖）管道的安装。二、工程概况：参考资料，少熬夜！工程地址：酒泉南工业园区xxx制药有限公司注射剂车间。委托方式：甲方供料，乙方包工。开竣工日期：年月日开工至年月日竣工。三、工程价款：安装总价款按总安装材料费的%提取，本工程材料总价为元（详见材料清单），安装工程总价款为元。本工程材料总价待工程完工后，甲、乙双方共同按材料购置清单和车间实际用材料核算，损耗3%。四、承包款结算方法：从乙方开始进场施工之日起10日内支付安装款以后每月10日前支付安装款工程完工经甲方验收合格后支付至总安装价款的.%，剩余%在20xx年冬季采暖开始10日内所有工程无漏水、漏气现象甲方一次性付清。五、双方的权力和义务：1、甲方在乙方施工前，将匹配的水、电源接到安装位置。2．甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。3、甲方必需按时按量供应材料，不得因材料不到位而担误乙方工期。甲方所供材料、设备、产品质量由甲方自负。4．乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。5、乙方必须按图纸设计和甲方指派的技术人员的要求进行安全施工。按时完成甲方安排的施工进度计划。6、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生，如果发生人员安全意外事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担一切责任。7、乙方在施工中不准发生浪费和偷工减料现象，必须保证施工质量。8、所有管道施工中应视操作和检修方便的原则确定，施工中做好防锈处理。9、乙方必须保证甲方购买材料的正确使用不得私自更换。六、工期延误：1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2、如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，工期相应顺延，所增加人工费用由甲方承担。3、如因甲方提供材料不及时或所供材料出现质量问题而造成返工或延误工期，工期相应顺延，所增加费用由甲方承担。七、工程验收：安装工程竣工后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在收到验收申请5日内进行组织验收，超过10日视为工程验收合格。八、本合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：参考资料，少熬夜！法定代表人：身份证号：日期：日期：安装水暖合同【第五篇】建设单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。一、工程概况1、工程名称:2、建设单位:3、工程地点:4、承包方式:包工、包料5、工程承包范围:6、工程施工内容:二、材料质量及配置标准1、地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。2、分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为