土方工程合同3

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

土方工程合同3在这个不断发展的世界,合同的地位越来越重要了,工程项目开展的时候需要签订相应的工程合同。工程合同是由发包方交给承包方一些建设工程任务并酬劳的协议,因此我们签订合同时要不断协商,直至达成一致。那么,您知道工程合同应该有什么内容吗?网友经过搜集和处理,为您提供优选:土方工程协议精选1篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方,经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。三、承包价格:开挖、运输土方元/m3石砂。四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设监理、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。甲方公章:_________乙方公章:_________法定代表人签字:_________法定代表人签字:__________________年____月____日_________年____月____日网友精选发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。三、承包价格:开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日小编精选热门精选:土方工程协议书范本4篇现如今,你能在绝大多数的地方见到合同的存在,工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。工程合同在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同,因此双方在签订合同后要积极履行合同。那么,你平常有了解过工程合同的内容和种类吗?小编为此仔细地整理了以下内容《热门精选:土方工程协议书范本4篇》,供大家借鉴和使用,希望大家分享!土方工程协议书范本篇1一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。公文网版权所有二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。三、承包价格:开挖、运输土方元3(石砂)。四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。公文网版权所有4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):联系电话:联系电话:________年____月____日________年____月____日土方工程承包协议书范本二项目编号:北京XX公司合同文件目录第一部分一、合同协议书二、房屋建筑工程质量保修书三、承包人银行履约保函四、承包人履约担保书五、承包人预付款银行保函第二部分中标通知书第三部分一、投标文件中的商务标及附件二、投标技术部分及附件(另册装订)第四部分一、合同专用条款二、投标须知附录:中心工程承包范围一览表第五部分合同通用条款第六部分工程规范和技术说明第七部分一、施工图纸二、地勘报告(另册装订)第八部分招标补充文件和答疑第一部分一、合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民123456地址:地址:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:XX编码:XX编码:二、房屋建筑工程质量保修书发包人:(全称)承包人:(全称)发包人、承包人根据《中华人民123456发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。质量保修完成后,由发包人组织验收。4.保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5.其他双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前123456投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.目前本工程处于扩大初步设计阶段,现无法通过工作量清单确定总承包价。投标人必须承诺:待施工图出来后,45天内,总承包方根据招标说明的有关规定和________年《省建筑工程综合定额》、________年《省安装工程综合定额》、《省市政工程综合定额》及________年《省园林建筑定额》,采用综合定额的计价办法和委托编制中介预算时同期建筑材料市场价格,以投标承诺的费率计算出整个工程造价,经业主批准作为投资控制和办理竣工结算的依据。3.本招标工程实行统一量、定额结合市场价、竞争费的计价原则,投标人应根据本文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、自身的管理水平及实力、为本工程编制的施工组织设计和由这些因素决定的本工程的成本而决定自己的承包价浮动率和总承包服务费率,以提高投标人商务标的得分率。4.本报价的币种为人民币。5.投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送。一、在商务标中的承诺中心工程序号项目名称承诺说明1待施工图出来后,45天内,总承包方根据招标说明的有关规定,采用综合定额的计价办法及同期的建筑材料价格及投标承诺的费率计算出整个工程承包造价,经招标人审定后,作为投资控制和办理竣工结算的依据。2投标人接受招标人在审定投标人组成的上述价格时,将依招标文件16款的要求,在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格。3投标人承诺的费率计算出整个工程造价,作为投标人提出的各项支付金额的依据,一旦为双方接受,即成为相对固定的合同价格。(除甲方提出单项3000元以上的变更)4本招标工程的各分部分项的钢材用量以施工图的数量为准,结算时不再调整。5投标人明确纳入各分包工程中的任何政府或招标人供应的材料设备,总承包不会要求因任何材料、设备调整而被政府或招标人供应得到任何额外费用的补偿。投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)____日期:________年____月____日二、两费率报价表中心工程序号项目名称投标人自报费率备注1总承包服务费率2承包价浮动率投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)____日期:________年____月____日三、投标报价需要的其他申述(本项无格式,需要时由招标人用文字或表格形式提出,或投标人在投标报价时提出)投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)____日期:________年____月____日表1工程总说明1.工程概况:建设单位、工程名称、工程范围、工程地点、建筑面积、建筑高度、层高、层数、经济指标。2.编制依据(计价办法的采用、图纸、规范等)。3.特殊材料、设备具体说明。4.其它需特殊说明的问题。表2建筑安装工程总价表()工程名称:第页123456表3分部工程费汇总表()工程名称:第页123456______编制人:证号:编制日期:________年____月____日表9补充子目单位估价表()工程名称:工作内容定额编号项目计量单位:计量单位:基价(元)其中人工费(元)材料费(元)机械费(元)管理费(元)编码名称单位单价(元)消耗量合价(元)消耗量合价(元)编制人:证号:编制日期:________年____月____日表10措施项目费合价分析表()工程名称:序号措施项目费名称单位数量单价(元)合价(元)备注______________________________________________合计__编制人:证号:编制日期:________年____月____日返好文分享:工程协议精选1篇在这个经济快速发展的情况下,很多公民的维权意识在不断增强,工程项目开展前签订工程合同是比较正常的事情。签订合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,因此双方在签订合同后要积极履行合同。那么,您有没有了解过怎么去写一份工程合同呢?以下是小编为大家收集的“好文分享:工程协议精选1篇”仅供参考,欢迎大家阅读。甲方:__________乙方:__________甲方委托乙方承担本

1 / 51
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功