2023年工程项目劳务清包合同【参考10篇】

1/332023年工程项目劳务清包合同【参考10篇】随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家分享的“2023年工程项目劳务清包合同【参考10篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。工程项目劳务清包合同【第一篇】发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。1、装饰施工地点：_________________________。2、住房结构：，房型房厅套，施工面积_________平方米。3、承包方式：_清包工。4、工期：自______年__月__日开工，至______年__月__日竣工，工期_____天。1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：_____________。2、工程款付款方式按下列方式支付：2/331第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。2第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_________元。3第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。4工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验3/33收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的.安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方4/33负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。甲方（签章）：年月日：乙方（签章）：年月日：工程项目劳务清包合同【第二篇】、工程名称：大有容园项目ab栋住宅楼水电安装工程。、工程地址：藁城市站南街以东，廉州路以南。、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27(18)层，地上层高，ab栋住宅总建筑面积约。承包范围：5/33包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容(1)给水系统预埋及安装;(2)排水系统预埋及安装;(3)给水设备安装及调试;(4)采暖系统预埋及安装(地暖除外);(5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;(6)避雷系统的安装;(7)消防水电系统的预埋及设备、设施安装;工程项目劳务清包合同【第三篇】发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。四、承包范围：工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。6/33五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。4、包质量目标：确保一次交验合格。七、承包费用：1、工程劳务承包价_________元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。7/33八、其他细则：1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款______元。3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款_________元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_____个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙8/33方。九、附则：1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方签（章）字：________年______月______日乙方签（章）字：________年______月______日工程项目劳务清包合同【第四篇】1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械(甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片)、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%;工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次9/33支付乙方。3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：①电气系统预埋4元/平方米②电气穿线带丝4元/平方米③电气设备、设施、开关面板灯具的安装4元/平方米④电气综合调试及验收3元/平方米⑤水、暖、消防系统预留预埋4元/平方米⑥水、暖、消防系统干管安装5元/平方米⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装4元/平方米⑧水、暖、消防综合调试及验收3元/平方米工程项目劳务清包合同【第五篇】甲方：营业执照注册号：资质等级：通讯地址：乙方：电话：居民身份证号码：家庭住址：甲乙双方经友好协商，根据《xxx民法总则》、《xxx合同10/33法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。第一条劳务合同期限本合同于_____年____月____日生效，于_____年____月____日终止。第二条甲方招用乙方在______________________工程中担任______________岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为：____________。第三条乙方应按照甲方的要求按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准：1、乙方应当_____________。第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳务法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工作操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳务安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳务保护用品。11/33第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳务安全制度，严禁违章作业，防止劳务过程中的事故，减少职业危害。第八条乙方工资为每日______元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资_________元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月_______日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。甲方应在劳务合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。第九条甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳务纪律和安全技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（二）严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；（三）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳务纪律的；（四）被依法追究刑事责任的；第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：12/33