2023年简单土建合同（精选5篇）

1/112023年简单土建合同（精选5篇）随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家分享的“2023年简单土建合同（精选5篇）”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。简单土建合同【第一篇】依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；工程质量标准：合格、按照《xxxx施工质量验收规范》验收。总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包2/11人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损3/11失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；4/11（二）依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签字）承包人：（签字）联系方式：开户银行：银行账号：简单土建合同【第二篇】发包方：________________承包方：________________为了保证________________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称：_______________________2、建筑面积（工程形式）____________3、施工地点：_______________________4、工期：5/111开工：______年______月______日；2竣工：______年______月______日；3合同工期总共历时______天。5、承包形式：_______________________6、工程质量标准：__________________7、工程价款：共计人民币____________元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的______%，计______元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的______%，计______元；质保金______元，质保期满后支付。9、质保期：______年。10、双方的责任义务1发包方的责任义务。1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；3）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2承包方的责任义务。1）按发包方要求及图纸要求进行施工；2）如期完成施工任务；3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；4）负责发包方提供料物及设备的保护；6/115）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；6）承担施工中的一切安全事故责任及费用；11、其他1本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。甲方（签章）：_______________乙方（签章）：__________________________年_______月______日___________年_______月______日简单土建合同【第三篇】甲、乙双方经平等协商，就合伙承包常德市光荣路水谢花城北城宁波海鲜酒楼工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以常德阔达装饰公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以常德阔达装7/11饰公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1.甲方以材料出资，所需材料为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。2.乙方以现金出资，占%。五、盈余分配与债务承担1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，共同承担。六、权利与义务1.合伙期间的财务由甲乙双方共同核算，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意方可支出与进帐;2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。七、禁止行为1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。八、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、8/11分配。九、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。十、生效及补充1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。甲方：乙方：_______年_______月______日简单土建合同【第四篇】2023年最新装饰装修工程施工合同协议书简单版发包方：(以下简称“甲方”)_____________________________承包方：(以下简称“乙方”)_____________________________根据《^v^合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。一、工程项目概况1、工程名称：_____________________________9/112、工程地点：_____________________________3、工程范围：_____________________________4、工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。5、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。6、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰简单土建合同【第五篇】发包方：_______________(简称甲方)承包方：_______________(简称乙方)依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它相关法律、行规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。一、工程名称及施工地点：工程名称：_______________施工地点：_______________二、工作内容：1、工作内容：10/112、承包单价：立方米______元计算，堵地下室窗洞口每个______元三、验收及价款支付：1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每______厘米夯实一次，每次夯实______边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。2、余款等______楼基础回填完毕后，与______楼首付的______%一次支付。四、合同工期及工程进度：______楼基础外围回填自_________年______月___日起计算，截止______月___日结束。______楼基础地下室回填自______年若天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任：做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境;协调工序，工种配合;六、乙方责任：1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。3、乙方自备本工种所必需的机具;11/114、乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款______元;5、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款______元。6、注意安定团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博。如若发现，每次罚该班组______元，情节严重者，送机关处理。7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组______元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;七、未尽事宜，双方协商解决.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。甲方:_______________乙方:_______________负责人:_______________负责人:________________________年______月___日