工程委托施工合同简单3篇

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

参考资料,少熬夜!工程委托施工合同简单3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程委托施工合同简单3篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!工程委托施工合同1发包人:设计人:发包人委托设计人承担经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条本合同设计收费估算为万元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。第六条双方责任发包人责任:发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供参考资料,少熬夜!必要的工作生活及交通等方便条件。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。设计人责任:设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。设计人采用的主要技术标准是:设计合理使用年限为设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包参考资料,少熬夜!人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。本合同一式份,发包人份,设计人份。本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。其它约定事项:发包人名称:设计人名称:(盖章)(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:传真:开户银行:银行帐号:建设行政主管部门备案:(盖章)备案号:备案日期:年月日工程委托施工合同2发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。参考资料,少熬夜!3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工参考资料,少熬夜!期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。甲方代表(盖章)________乙方代表(盖章)________合同签订日期:__________签约地点:______________工程委托施工合同3委托单位(甲方):施工单位(乙方):甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。二、施工期限:本工程自_20__年12月10日至_20_年12_月24日。三、工作内容:乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,四、质量与验收要求乙方物理点合格率达到95%五、费用及结算施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交六、甲方责任1、按照合同约定及时拨付资金。2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决6、按有关规定参加竣工验收交接工作。七、乙方责任参考资料,少熬夜!1、接受甲方委托的监理单位的监理。2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。八、违约责任违约方按5%支付违约金。。九、争议解决本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。十、本合同一式__陆__份,甲乙双方各执___叁_____份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日

1 / 12
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功