2023年工程劳务外包合同（通用5篇）

1/322023年工程劳务外包合同（通用5篇）在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友为大家分享的“2023年工程劳务外包合同（通用5篇）”，希望大家可以喜欢。工程劳务外包合同【第一篇】发包方（甲方）：承包方（乙方）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议：一、工程名称：二、工程内容：三、承包性质：四、工程质量标准：按施工草图结构要求，符合国家相应的行业标准。五、工程期限：自合同生效之日起到工程结束为期天，如有特殊情况工期顺延。六、付款方式：1、合同签订生效甲方预付总额的10%作为生活费。2、整好后一次性付清。2/32七、权利和义务甲方的权利和义务（一）权利：在施工过程和完工后，随时监督、检查、验收工程质量，不符合要求，可责令乙方停工整改。1、对危害本公司的安全隐患各现象，可强制乙方停工整改。2、按本公司相关规定、监督、检查、处理乙方人员的违规行为。（二）义务：1、为施工提供水电。2、为乙方提供一间临时房屋，存放工具、设备及部分人员休息。3、按合同约定支付款项。（三）乙方权利和义务1、权利1、按要求自主施工，负责施工人员的组织、指挥。2、按约定收取工程款项。2、义务1约束施工人员遵守甲方的规章制度，爱护公共财物和环境，禁止施工人员进入甲方其它场所。2按要求保质保量组织实施本工程的施工。3接受甲方的监督、检查，不符合要求现象应立即整改。4禁止无关人员进入施工现场，并对本工程的安全负全部3/32责任。八、验收结算：由甲乙双方参照图要求，按实际工程量计算，若有变更，由甲方出具方案，其工程量作相应的增减。九、违约责任：按民法典有关规定执行。十、解决纠纷的方式：双方协商解决，协商不成再由人民法院仲裁。十一、本合同与施工草图和预算表并经签字确认后一同生效，一式两份，甲乙双方各执一份。十二、有效期限：自本合同生效之日起至工程质保期满结束。甲方：电话：乙方：电话：日期：工程劳务外包合同【第二篇】发包方（以下简称甲方）：住所：承包方（以下简称乙方）：住所：风险提示：4/32发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲方的__________项目油漆工程，现由乙方承包。为明确双方的职责，分工协作，更好的互相配合，确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成，并结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，一致同意后签订以下条款，双方遵照执行。一、工程概况1、建设单位：2、工程名称：3、结构类型：4、工程地址：5、承包范围：6、工程造价：7、付款方式：8、油漆工班组长：二、承包工程内容内墙：保持平整度阴角层高下线包边_____，_______元平方。外墙：两底两涂，拉毛，用高级弹性5/32外墙乳胶漆，__________元平方；若不含外墙乳胶漆材料则__________元平方。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。三、质量要求按甲方要求，乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程，若出现油漆质量问题给甲方造成损失的，由乙方全部负责，赔偿甲方由此造成一切损失。四、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、计划开工日期________年____月____日，计划完工日6/32期________年____月____日，共____日历天。2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期，每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时，乙方必须征得甲方的书面同意。五、安全管理1、乙方在施工期间，必须保证民工安全施工和文明施工。2、进入施工现场必须戴好安全帽，认真执行各项安全措施，严禁在施工处吵闹打骂，若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故，由乙方负责及处罚。3、由于乙方在施工中管理不善，违章、违纪等造成的工伤事故，均有乙方承担，甲方负责有协助抢救义务的责任。4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事，否则对当事人罚款______元，对乙方罚款___________元，并视情节轻重，将当事人送有关公安机关处理。5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度，违者按项目处罚条例对其处罚。六、乙方义务1、乙方聘请的工人必须持有相关证件，国家规定需要具备资质的，则应该有相应资质。2、乙方必须确保聘请的工人身体健康，符合施工的要求，如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病，后果均由乙方承担。3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德7/32教育，要跟踪管理、发现问题及时解决，要搞好施工现场卫生，注意节约用水、用电，积极参加甲方召开的安全会议。4、乙方在施工期内应做好产品保护工作，兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时，及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收，配合不及时而造成的费用由乙方承担。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任在本合同履行过程中，任何一方有违反本协议的行为均属违约，违约方须对守约方承担相应的违约责任。九、争议解决在合同履行过程中，甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议，应本着友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。十、附则本协议经双方代表签字后生效，到工程完工后失效。本协议一式_______份，甲乙方各执_______份。甲方：代表人：签订地点：签订日期：乙方：8/32责任人：签订地点：签订日期：工程劳务外包合同【第三篇】甲方：住址：法定代表人：联系电话：乙方：住址：法定代表人：联系电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。1、工程名称：________________________________。9/322、工程地点：________________________________。3、承包范围：________________________________。4、承包方式：________________________________。5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。6、工程质量：________________________________。7、合同价款：________________（大写人民币：________________________________）。应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派________________（联系电话：________________________）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括10/32材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派________________（联系电话：________________________）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。11/322、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延工程。4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日12/32期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。1、双方商定本合同价款采用第________种：1固定价格。2固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。3可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2、本合同生效后，甲方分次，按下列约定支付工程款1尾款竣工结算或质保期届满时一次结清2分期拨