搅拌合同【通用5篇】

搅拌合同【通用5篇】在时代的不同变迁当中，合同也越来越重要了，要想让自己的权益得到更好的法律保护，合同签订是重要环节。您对于合同的具体书写格式是否掌握了呢？为此，网友从网络上精心分享的“搅拌合同【通用5篇】”，欢迎大家参考下载收藏，分享给身边的人！搅拌合同篇【第一篇】水泥土搅拌桩施工工艺适用范围适用于变电站工程软弱地基处理。施工流程施工流程图见图2-1。工艺流程说明及主要质量控制要点施工准备1技术准备。1）图纸会检：严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》（简称导则）的要求做好图纸会检工作。2）技术交底：应按照导则规定，每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实，具有针对性和指导性，全体参加施工的人员都要参加交底并签名，形成书面交底记录。2水泥进场时，应检查出厂检验报告，并按规范规定取样复检。搅伴的水泥土进行配合比试验，确定所用水泥的掺人量、水灰比和外掺剂，水泥的外掺剂应通过试验确定。3场地应先平整，清除桩位处地上、地下一切障碍物（包括块石、树根和生活垃圾等）。遇有水沟、池塘及洼地时应抽水或清歡，回填薪性土料并予以压实，不得回填杂填土或生活垃圾。4机械设备进场，检查机械设备性能是否完好。搅拌机必须有深度和固化剂用量的计测装置，搅拌头翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的转数、提升速度应互相匹配，必须保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌。搅拌头的直径应定期检査，其磨耗量不得大于10mm。5施工过程中固化剂应严格按照设计提供的配合比拌制，现场设专人负责水泥桨的拌制工作，在使用水泥架过程中要保持不停地搅动，并控制搅拌时间和间隔时间，以防止水泥浆离析。测量定位按照桩位布置图布置进行测量放线，设置标高控制点和轴线控制网。湿法施工（深层撞拌法）1深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上，再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。2预搅下沉。1）施丁时，先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上，用输浆胶管将r：料罐水泥浆泵与深层搅伴机联通，开动电动机，搅拌机叶片相向而转，借设备自重，以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面，要保证平整度和导向架垂直度。2）搅拌机下沉时，不宜冲水；当遇到较硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，但应严格控制冲水量，以免影响桩身强度。3喷浆搅拌、提升。再以一定速度提起搅拌机，与此同时开动水泥桨菜将水泥桨从深层搅拌中心管不断压人土中，由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌，边搅拌边喷浆直至提至地面，即完成一次搅拌过程，见图2-2。搅拌机起吊时要保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度，成桩要控制搅伴机的提升速度和次数，保证连续均匀，以控制注浆量，保证搅拌均匀，同时泵送必须连续。图2-2喷桨搅拌、提升4重复搅拌下沉、喷浆搅拌、提升：用1〜3再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升，即完成一根柱状加固体。每天施工完毕，应用水清洗储料罐、水泥浆菜、深层搅拌机及相应管道，以备再用。5湿法施工注意事项：1）水泥莱不能离析，严格按照配合比配置。为防止水泥架离析，可在灰架机中不断搅动，待压莱前才将水泥桨倒人料斗中。2）压浆阶段不允许发生断浆现象，输浆管不能发生堵塞。3）严格按照设计确定的数据，控制喷浆、搅拌和提升速度。控制重复搅拌时的下沉和提升速度，以保证加固范围每一深度内，得到充分搅拌。4）在成桩过程中，凡是由于电压过低或其他原因造成的停机，使沉桩工艺中断的，为防止断桩，在搅拌机重新启动后，将深层搅拌叶500mm再继续成桩。5）相邻两桩施工间隔时间不得超过12h。6）考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台部分受力较大，对桩顶1〜范围内再增加一次输莱，以提高其强度。7）施丁时因故停莱，应将搅拌头下沉至停架点以下m处，待恢复供浆时在喷浆搅拌提升。若停机超过3h,宜先拆卸输浆管路，并妥加清洗。干法施工（粉喷撞拌法）1深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上，再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。2预搅下沉。施工时，先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上，用输浆胶管将r：料罐水泥莱泵与深层搅伴机联通，开动电动机，搅拌机叶片相向而转，借设备自重，以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面，要保证平整度和导向架垂直度。3当搅拌头达到设计桩底以上时，即应开启喷粉机进行喷粉作业。搅拌机的提升速度与搅伴头的转速应保持每提升15mm搅拌一圏的关系。当搅拌头提升至地面下500mm时，粉喷机应停止喷粉。4粉喷、搅拌、提升的成桩过程中因故停止喷粉，应将搅拌头下沉至停灰面以下Im处，待恢复喷粉时再喷粉搅祥提升。主要质量控制点1保证搅伴机的水平度和导向架的垂直度，搅拌桩的垂直度偏差不得超过%，桩位偏差不得大于50mm，成桩直径和桩长的偏差不得小于设计值。每延米的固化剂用量偏差不得超过设计值的±5%。2在施工过程中，应及时做好施工记录和计量记录，并对照规定的施工工艺对工程桩进行质量验收，检查的重点是：固化剂的用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升的时间、复搅的次数和复搅的深度等。3水泥土搅拌桩成桩后应进行质量跟踪检验，可采用浅部开挖桩头，其深度宜大于500mm，目测检査搅拌的均匀性，量测成桩直径。4基槽开挖后，应检验桩位、桩数与桩顶质量情况，应符合设计要求。质量验收按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/的第地基承载力。2桩体强度。3桩顶标偏差：-50～+100mm。4桩位偏差：＜50mm。5桩径D偏差＜。图2-3深层搅拌桩承载力试验示例图片深搅桩单桩成品（破桩头后）见图2-4。图2-4深层搅拌桩桩头搅拌合同篇【第二篇】赵宅安置房水泥搅拌桩施工协议书甲方：浙江新瑞建设集团有限公司赵宅安置房工程项目部乙方：工程名称：赵宅村安置房工程工程地址：瑞安市塘下镇赵宅村甲方承接的赵宅安置房工程桩基工程，经甲、乙双方协商同意：甲方将水泥搅拌桩承包让给乙方施工。为明确双方职责、权利、义务结合本工程具体情况，确保工程顺利进行，经协商一致同意签订本协议：一、承包方式：1、工作内容：施工图内水泥搅拌桩。2、工程量：水泥搅拌桩约4000立方，按照图纸计算。设计变更及工程量增加除外，施工要求详见设计图纸及会审纪要、设计变更等。3、承包方式：包清工，施工机具、二、三级配电箱及移动配电箱、灯管、照明设备等均由乙方自理，要求乙方配备2台以上水泥搅拌桩，具体根据施工要求进行调配。（包括放样，钻孔、注浆、工作面清理，打桩施工原始资料整理等）。二、工期：从工程桩第一根开始计算至全部桩基工程施工结束，核定工期20天。工期每延误壹天罚1000元，如延误工期超过一周按延误工期的第捌天开始每延误壹天罚2000元并追加甲方工期损失赔偿金（合同价款的3%）。遇下列因素工期相应延续。1、甲方材料供应不及时、延误、超过半天以上的，地质不符或甲方手续不齐引起停工。2、电力供应不足或停电、停水，一周内累计8小时或其它原因连续8小时以上停工核定为壹天，以此类推。3、以下两项延误工期须以书面形式经业主、监理、总包单位认可。三、工程质量：1、桩基施工乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计，认真组织施工，虚心接受业主、甲方、监理公司、质监部门的监督员检查，严格把好质量关。做到桩基一次性验收通过。2、本工程质量要求达到国家标准及有关规范要求。3、本工程施工达到瑞安市安全文明标化工地要求。4、乙方施工的桩基工程出现如下质量问题。1断桩、桩位偏差大于规范和设计要求、注浆、长度、强度达不到设计要求的，需补强加固的措施，造成的人工、机械、材料、二次检测费，所有损失的费用由乙方负责，并追加乙方相应损失的赔偿金（合同价的2%-5%）。2对现场出现的机械故障要即时解决不得拖延，如不听从甲方管理人员的安排造成损失的由乙方负责。四、工程计价和付款方式：1、桩基施工价款：水泥搅拌桩按每立方元计算。2、工程量计算方式：方量=桩截面积X桩有效桩长，空打部分按照方量的一半计算，施工的总工程量按图纸计算。3、工程进度款支付：按甲方核定每月完成工程量的80%支付，施工结束后一个月付清余款，乙方违约及罚款金额在工程款中扣除。五、双方责任：1、甲方责任：1场地三通一平符合开工条件，施工场区按乙方提供的场地布置图进行布设泥浆池及循环系统并浇筑施工道路。2提供施工所需的施工图纸，合格的原材料及相关级配单，原材料试验报告。3负责桩位复核、混凝土试块及钢筋试拉件的送检和甲方须完成的工序。4做好乙方工序完工后转入下道工序所需甲方完成的工序衔接，确保工序畅通。5办理生产所需的相关手续。2、乙方责任：1及时提供桩机的合格证书及检测资料及其他施工有关机械合格证书及检测材料，人员上岗证书等。2及时提供桩基施工组织设计。经甲、监理审核确认后方可施工。3按施工组织设计和甲方要求及时调配相应机具、人员进场组织施工，确保人员、机具到位，确保工程施工工期。做到工完场清。4虚心接受甲方、业主、监理、质监站检查监督，严格按照规范和设计图纸认真组织施工，切实把好工程质量关，有权拒绝使用不合格材料。5做好现场对工人的安全、技术交底工作及相关工序的原始资料收集、整理、报验工作，现场桩位测量放样及做好施工原始记录工作，配合甲方做好相关工作。6做好相关安全生产、文明施工，按规定做好职工安全教育培训工作，遵守国家有关安全技术操作规程及甲方制订有关规定，严禁违章操作，桩机外着色统一、用电规范、施工现场必须有专职人员负责管理。因违章施工而造成的一切安全事故由乙方自负并承担上级主管部门的一切处罚。甲方将根据事故轻重处予乙方合同价款2%—5%的罚款。7负责办理相关务工人员的务工手续，并协助配合好甲方的工作，治安费和暂住证由自负。严禁使用童工。8服从甲方、监理等有关单位的管理，严格遵守甲方制定的管理制度，自觉接受各方对工程质量、进度、安全等方面的处罚并积极采取整改措施。9乙方施工人员的临时住宿设施自行解决。六、违约责任：1、合同签字盖章后生效，甲乙双方须共同遵守并执行本合同的每项条款。如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，如协商不能解决，任何一方可直接向工程所在地的人民法院起诉。2、甲方须按合同规定付款条件及时向乙方付款，延期不得超过十天。3、乙方在工期、质量、安全文明施工方面有违约时，甲方有权扣押相应的工程款项，乙方应自觉接受处罚。4、由业主产生原因导致工期延误，乙方工期相应顺延。甲方：浙江新瑞建设集团有限公司乙方：塘下赵宅村安置房项目部代表：（附身份证复印件）日期联系电话：搅拌合同篇【第三篇】水泥搅拌桩施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。第一条工程项目（一）工程名称：龙岗区消防宣传开放站工程（二）工程地点：龙岗区消防大队院内（三）工程内容:水泥搅拌桩工程（四）承包范围：按甲方提拱的桩基础工程施工图纸进行施工。（五）承包方式：根据甲、乙双方商定，乙方按照包工不包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程（不包水，不含税金）。第二条工程造价（一）按照第一条的承包方式条件，经甲、乙双方商定，乙方施工的搅拌桩实桩单价为元/m,空桩元/m。乙方机械进场甲方补乙方工人生活费元。本工程搅拌桩实桩、空桩按实结算。（二）搅拌桩桩径550mm。（三）结算时，单价不作任何调整。第三条工期本工程总工期为30天，工期从甲方确定的开工日期起计至完成最后根桩为止。在履行过程中，根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，顺延竣工日期。第四条材料供应（一）工程所需水泥标号应符合设计要求，并由甲方负责购买进场。第五条工程款支付和结算（一）每月按实际完成工程量支付90％工程进度款。（二）工程全部完工付清所有工程款。第六条双方责任（一）甲方责任1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料，同时做好技术交底工作。2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。（二）乙