典当合同_典当合同纠纷判决书【通用4篇】

1/20典当合同_典当合同纠纷判决书【通用4篇】随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？这里我分享的“典当合同_典当合同纠纷判决书【通用4篇】”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。典当合同典当合同纠纷判决书【第一篇】正文：卖方（以下简称甲方）：中文全称：英文全称：法定代表人：注册地址：营业执照号码：联系电话：传真：邮政编码：买方（以下简称乙方）：鉴于甲、乙双方共同认为，双方于______年______月______日就北京房产预售、预购事宜所订立的编号为______2/20号的《xx市外销商品房预售契约》（以下简称“该契约”）存在未尽事宜，故双方依据该契约第十八条之规定，于该契约订立的同时，就该契约之未尽事宜经充分友好的协商，订立如下补充协议。第一条该契约中所述的房价款（亦即购房价款），定金及违约金皆以美元为货币单位。若以港元支付，则按支付当日的美元的换率计算。第二条甲方有权用其他质量，价格相当的材料和设备替代契约附件三所列之内容。第三条乙方逾期付款，甲方有权依该契约之规定终止该契约、没收乙方已交纳的定金；或甲方有权要求乙方根据契约之规定支付违约金，有权从乙方已付的购房价款中扣除该违约金，余款退还乙方。如乙方已付的购房价款不足以支付该违约金，甲方有权就不足部分向乙方追索。如甲方由此所遭致的损失大于乙方该违约金，乙方还须就超过部分向甲方进行赔偿。第四条甲方应按契约规定应具备的时间和条件，将房屋交付给乙方（甲方向乙方发出房产交付使用通知书之日即为甲方向乙方交付房屋之日）。但若甲方遇有下列一种或多种情况，使甲方不能按期将房屋交付给乙方，甲方有权按实际影响的日期相应延迟交付而不承担延迟交付的责任：1．为遵守该契约签订后中华人民共和国或xx市政府颁布的有关法律、法规与规定；2．市政配套批准及安装的延误；3/203．其他非甲方所能控制的因素，包括但不限于有关政府部门的延迟有关文件的批准。但以上原因须经xx市有关主管部门出具证明方可作为甲方延期交付房屋使用及免除责任的依据。第五条自房屋交付之日起，乙方所购房屋可按契约第十一条之规定享受保修，但属下列情况不予保修：1．灯具、漏电保护开关及龙头、水掣等易损零部件；2．经乙方或用户改动的设施及/或设备及因改动而损坏的项目；3．因不可抗力而引起的任何损坏情况；4．因第三者责任而导致的损坏；5．其他因乙方使用保养、维护不善而造成的设施及/或设备失灵、损坏者。第六条乙方同意于房屋交付使用时或于甲方要求时签署在物业管理委员会成立之前由甲方或甲方指定的物业管理公司制定的有关北京房产物业管理的公约、规则等文件，按照交纳有关管理、维修、服务等费用。乙方保证遵守该等文件之规定。物业区的所有房屋楼宇（包括乙方所购房屋）将由甲方指定的物业管理公司全权管理，直到物业管理委员会选定物业管理公司之前。第七条乙方须在收到甲方发出的房屋交付使用通知书后十四个工作日内到甲方或甲方指定的代理机构办理房屋交付手续。届时乙方除须按约定的付款方式之规定交清应付之全部4/20购房价款外，还须同时支付管理费按金、管理基金、管理费用及其他必须支付的费用。如乙方未依约付款，则甲方有权拒绝为其办理房屋交付手续，并有权追究其违约责任；如乙方虽依约付款，但未按此条规定之期限、方式等要求办理房屋交付手续，则视为甲方已按期并实际交付房屋予乙方使用。第八条房屋交付（包括甲方已被视为按期并实际交付）后，不论乙方是否已经实际占有或使用，如被他人占用或遭受意外损害或房屋外部或内部之设备、设施的灭失或被破坏，损害概由乙方自行负责。第九条乙方所购房屋只可作为住宅使用，乙方拥有和/或使用该房屋必须遵守中华人民共和国和xx市的法律、法规及社会公德，维护公共设施和公共利益及遵守管理公约规则及管理公司制定的住户守则。未经政府有关部门及物业管理公司同意，乙方不得随意更改其所购房屋的结构、外观、设备设施等，否则由此产生的一切后果由乙方负责，而因此造成甲方或物业区内其他房屋单位业主或住户的损失亦由乙方负赔偿责任。第十条房产交易过程中所发生的下列各种税费，由甲、乙双方按下列的规定分别交纳：1．因签署和执有该契约之正本而发生的印花税，由甲、乙双方各自交纳；2．因房产买卖而发生的契税由乙方交纳；3．因房产交易而发生的交易手续费，由甲、乙双方各交纳一半；5/204．因乙方取得房屋产权和相关土地使用权而发生之登记费、工本费等费用，由乙方交纳；5．因房产买卖而发生的律师费、公证费等法律服务费用由乙方承担；6．其它应交纳而未在此列明之税费，由甲、乙双方按国家之相关规定办理；7．因乙方转让其预购的房屋而发生的一切费用由乙方与转受让人依政策有关规定予以承担；8．因国家开征及/或收取新的税费而发生的税金或费用，按国家之相关规定办理。第十一条如乙方转让其预购的房屋，应在其与转受让人在该契约上背书并办理预售契约转让登记后十个工作日内书面通知甲方。第十二条乙方及转受让人在该契约上背书并经办理预售转让登记后，乙方在该契约及本补充协议中的'全部权利义务由转受让人享有和承担。乙方在转让前所应承担而未承担的违约责任，转让后由转受让人向甲方承担。若乙方及转受让人未能按规定办理预售契约转让登记，则视为该转让无效，乙方应继续履行该契约及本补充协议。第十三条乙方取得该房屋产权后如将房屋转让、赠与、抵押或出租，乙方需保证乙方的受让人、赠与人、抵押权人或承租人将书面无条件接受上述管理公约、规则及管理公司制定的住户守则等文件的约束。否则，甲方及/或物业区内之其他房6/20屋所有权人，因此而遭受的任何损失，概由乙方负责。该房屋的受让人、赠与人、抵押权人或承租人已经书面接受上述公约、规则、住户守则等文件的约束后，乙方不再承担有关责任。第十四条对于该契约第十三条及第十五条所述有关预售预购登记及买卖过户手续、领取房屋所有权证件手续，乙方可以集中委托甲方指定的代理机构办理。由此引起的相关费用全部由乙方承担。第十五条本补充协议及其附件均是该契约不可分割的一部分，由甲、乙双方在订立该契约之时同时签署，与该契约具有同等法律效力，并在经甲、乙双方办理完预售、预购登记之日起生效。经双方共同申请，由公证处对该契约及本补充协议进行公证。第十六条该契约、本补充协议及附件均用中文书写，任何译本只做参考；其它文字文本及条款或意思表示与中文不一致者，均以中文文本为准。第十七条该契约、本补充协议及附件之手写与印刷文字经甲、乙双方确认后具有同等法律效力。如有更改，须经甲、乙双方附签。第十八条甲、乙任何一方的通讯联系地址、电话等若有任何变化，该方均应在十四个工作日内以书面形式通知对方；甲、乙双方发给对方的任何通知均应按合同载明的地址、收信人以邮政特快专递方式发出。从发出之日起计算第五天（最后一日遇法定节假日顺延），不论对方或其授权代表是否实际收到该7/20通知，即视为对方收到该通知之日，亦即视为该通知已于是日送达对方。第十九条该契约及本补充协议正本一式二份，甲、乙双方各执一份；副本三份，由xx市房地产管理局执有二份，公证处执有一份。甲方（签署）：____________乙方（签署）：授权代表：________________授权代表：签约地点：________________签约时间：附件一买方资料（个人）中文姓名：英文姓名：证件类别及号码：国籍/地区：______/通讯地址：电话：传真：委托代理人/指定联系人姓名：______/电话：传真：通讯地址：（公司）中文名称：英文名称：营业执照/商业注册证编号：______/8/20法定代表人：委托代理人：电话：传真：注册地址：通讯地址：附件二付款办法乙方同意按下列方式向甲方支付购房款：1．乙方于______年______月______日，向甲方支付购房款的______%（含定金）；2．乙方于______年______月______日，向甲方支付购房款的______%；3．乙方于______年______月______日，向甲方支付购房款的______%；4．乙方于______年______月______日，向甲方支付购房款的______%；5．乙方于______年______月______日，向甲方支付购房款的______%；6．剩余之相当于购房总价______%的购房款，乙方以银行按揭方式支付。乙方应自该契约规定之交屋日起十五日内开始办理银行按揭手续，并在四十五日内办理完成按揭手续，使甲方取得该部分房款，若乙方届时不能获得按揭贷款或不能完成按揭贷款手续，则需在该时限届满前自行向甲方付清该______%9/20购房款。典当合同典当合同纠纷判决书【第二篇】甲方（委托人）：_________乙方（受托人）：_________经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方申办典当行批文事宜达成如下条款：1．1负责提供申办典当行所需的资金、验资、场地等硬件设施和业务必需的其他设施；1．2保证申报资料的齐全；1．3出具委托书，委托乙方办理有关手续。2．1负责寻找申办典当行所需的鉴定评估人员；2．2代理甲方准备典当行章程、可行性报告等申报所必须之资料；2．3代理甲方呈报申报材料到_________市主管部门，直至取得省主管部门的批文。3．1共计人民币_________元，支付方法为：3．1．1签订本合同之日，甲方支付乙方_________元。3．1．2在向省主管部门申报材料前，甲方向乙方支付_________元。3．1．3取得省主管部门批文前，再支付_________元。3．1．4取得省主管部门批文后三日内，甲方向乙方支付_________元。10/203．2如乙方将申报材料呈送市主管部门，经核准，再上报省主管部门后，本第3．1．1条、第3．1．2条费用共_________元，甲方不得要求退还。从呈交材料至主管部门之日起，争取在_________个月内有结果。除首期_________元外，第3．1．2条、第3．1．3条共_________元交保管人_________保管，保管人必须按本合同支付条件向乙方及时支付。第3．1．4条费用_________元交由保管人_________律师事务所保管。保管人应按本合同支付条件及时支付。保管费_________元，由甲方在交存履约保证金时一并支付。6．1乙方向主管部门呈报材料后，甲方不得撤回或要求撤回申请，否则，乙方已收费用不予退还。6．2如甲方不履行本合同义务（包括但不限于不提供必要的申请资料，按时支付应付费用等），则乙方有权终止合同，甲方已支付费用不予退还。一方对因本次合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本协议附件包括但不限于：_________。10．1因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程11/20中需要终止的，各方当事人均无须承担违约责任。10．2本条款所称不可抗力，系指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定的相应变化和调整11．1本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。11．2如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的'人民法院提起诉讼。任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。14．1本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。14．2前款中的实际收到是指通知或通