内部承包合同无效处理_内部承包合同法院管不管【范例5篇】

1/18内部承包合同无效处理_内部承包合同法院管不管【范例5篇】随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面我给大家分享的“内部承包合同无效处理_内部承包合同法院管不管【范例5篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。内部承包合同无效处理内部承包合同法院管不管【第一篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为了确保工程质量、安全生产、便于管理、明确责任，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，双方协商一致达成如下条款：一、工程名称、地点：定边县姬塬中心小学，在乡政府所在地。二、工程承包范围和内容：基础(不包括开挖、回填压实机械，只配合人工铺滩)、主体，扫地出门。不包括防水涂料、门窗、楼梯扶手、油漆、岩线。三、工程期限：自_____年___月____日开工，至_____年___月____日竣工。四、承包形式、价格：劳务承包。按照实际建筑面积计算，2/18每平方米145(壹佰肆拾伍)元。五、工程管理1.乙方在本工程的保证质量、安全生产、文明施工、治安管理方面为第一责任人。2.乙方在本工程内外所发生一切债权债务由乙方自负，甲方不负任何责任。3.乙方不得将本工程转包。六、结算与付款办法1.结算：竣工验收后按照实际建筑面积结算。2.付款：在进场付适当生活费，其余分部分项按进度付款。基础完成出±0付10%进度款，一层封顶付10%进度款，二层封顶付10%进度款，三层封顶付10%进度款，四层封顶付10%进度款，装饰抹灰完毕付25%进度款，其余款中扣除3%保修费，剩余部分本承包工程竣工交验后一次付清。七、乙方职责1.熟悉图纸照图施工，建设单位如有变更必须有文字变更书或建设单位住工地代表签证。必须乙方签收为准。2.本工程质量按照建设单位合同要求执行，本承包工程竣工后一次验收交工，如达不到交工标准，论责任承担一切经济及法律责任均由乙方承担，甲方不负连带责任。3.应按照《施工验收规范》及《质量检验评定标准》进行施工，如施工中出现质量问题，及时向甲方如实反映，并论责任甲乙方各承担一切返工费用和建设单位的罚款。如甲方材料3/18不合格，乙方有权拒用。4.加强安全生产和文明施工的管理，建立健全组织机构，责任到人。5.对施工现场作业人员要搞三级安全教育，作业人员上岗前要培训。特殊工种作业人员要有上岗证件。6.必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的.安全生产方针，坚持“管生产，必须管安全”的原则，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象存在。7.要定期对施工现场作业人员进行安全生产教育，大力宣传安全生产的重要意义。预防、控制和消除职业病危害，保护员工健康，确保工程项目的安全生产。8.应维护好相关的安全生产设施、设备和器材，使其处于完好状态，施工用电和机械操作必须专人管理专人操作。9.施工现场所有工作人员，作业人员必须正确佩戴安全帽。10.严格控制施工现场、粉尘、落地灰浆、废渣等造成环境污染，施工现场要有专人清理建筑垃圾由甲方配车并及时外运。施工部位作业人员要做到活完料尽场地清。11.现场材料分类堆放，道路平整、排水畅通，另设甲方负责，设立围墙大门，要有专人看护。甲乙双方各负其责。12.甲方负责整理本工程资料。13.服从当地政府的行政领导，尊重当地群众的民风民俗。14.服从建设单位和甲方的技术指导和工程质量、安全生产的监督，接受甲方的业务领导和检查，并按月向公司报送进4/18度表由甲方技术员负责，安全生产月报表。15.因乙方违章指挥，违反劳动纪律造成一切工伤事故，均由乙方承担经济赔偿责任和法律责任，甲方不承担连带责任。16.甲方发出《质量安全隐患整改通知》乙方未按要求及时整改的每次乙方向甲方支付违约金1000元，继续不改的甲方责令停工整顿。八、工程所用周转设备、机械设备、工具、机电设施、安全防护设施等均由乙方自带，甲方负责搬迁费用。九、未尽事宜，双方另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一、本合同有效期至本工程竣工验收后，经济手续结清除工程质量终身负责制外，其它的自动失效。十二、本合同自双方签字之日起生效。1.甲方提供乙方施工用图三份。2.必须提供答到三通一平(水通、电通、路通、场地平整)。3.如有变更必须出变更单，乙方收到签字后认可。4.甲方必须提供施工材料(如有停工代料现象，甲方必须付给乙方人工工资及一切经济损失。5.如有停电、雨天、气候干扰不能施工则顺延工期。6.临时设施建筑(围墙工棚)由甲方负责。甲方签字：乙方签字：_____年___月____日_____年___月____日5/18内部承包合同无效处理内部承包合同法院管不管【第二篇】总包方：承包方：为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行，依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守工程概况1.1工程名称：1.2结构层次：1.3建筑面积：1.4工程地点：第二条工程承包范围和形式2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。第三条工程工期6/183.1施工工期：年月日至年月日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。第四条工程造价及价款的支付和结算4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）：，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。第五条甲、乙双方责任5.1甲方的责任：⑴、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。2甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安7/18全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。5.2乙方的责任：⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。第六条工程质量6.1工程质量按建设部颁布的《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至8/18合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。第七条安全生产7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2‰以下。7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。第八条设备、材料供应8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。第九条保证金本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金元、安全保证金元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。第十条工程奖罚乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5％予以处罚。9/18第十一条其他约定11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。11.5签订本合同时，同时签订《安全生产责任承包协议书》。11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。10/18第十二条附则12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。12.3本合同壹式二份，双方各执一份。甲方：(盖章)乙方：代表：(签字)代表：（签字）年月日内部承包合同无效处理内部承包合同法院管不管【第三篇】甲方：____市河桥镇蒲xx村民委员会（简称甲方）乙方：____市河桥镇蒲xx殿后组村民：童xx（简称乙方）为切实做好“清洁蒲村”工作，保持村内环境卫生整洁，提高村民生活环境和健康保障。根据打造“绿色家园，富xx”的总体要求，参照“清洁乡村”的具体考核标准，现将蒲xx36座垃圾池（房）的垃圾清理运输工作进行延续承包。为进一步明确双方的权利和义务。经双方协商一致，订立如下合同条款：村域内36座垃圾池（房）、垃圾焚烧炉一座。________年（________年____月____日起至________年____月____日止）1、垃圾清运工资：甲方支付乙方每月基本工资20元，考11/18核工资每月380元，全年工资合计为28560元。（大写：贰万捌仟伍佰陆拾元整）2、焚烧炉工资：月基本工资150元，年度考核资金500元，全年合计为3020元。（大写：叁仟零贰拾元整）1、乙方必须每7天彻底清理所有垃圾池（房）。运至河桥垃圾填埋场。2、如有特殊情况，乙方必须服从甲方安排，提前清理。3、在装运过程中不得乱倒，在装运垃圾途中要清理停车点，运输途中不抛洒、不遗漏，并保持运输车的整洁。4、乙方要及时将运输至焚烧炉内的垃圾进行焚烧处理，不得在焚烧炉附近及以外的地方焚烧垃圾。焚烧后的垃圾残渣要及时运至