包工包料的装修合同【8篇】

1/25包工包料的装修合同【8篇】随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是网友帮大家分享的“包工包料的装修合同【8篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。包工包料的装修合同【第一篇】委托方（以下简称甲方）：_________联系电话：___________________________承包方（以下简称乙方）：_________联系电话：__________________________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则，达成以下协议：甲方将__________________小区_________楼_________单元_________室住房一套承包给乙方装修，总面积_________m。包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，总工期为_________天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除_________元，工期超过_________天后乙方每天按总2/25造价_________%赔偿甲方。_________万_________仟元整（￥：_________元）。乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件（包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除），不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及____________________________________。1、自签订合同之日，甲方预付乙方_________万元。2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方_________万元。3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付_________仟元，不得拖欠。乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的_________%付给对方，其它损失按实计算。3/25本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。甲方：_________乙方：__________________年_________月_________日包工包料的装修合同【第二篇】发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1。装饰施工地点：_________________________。2。住房结构：，房型房厅套，施工面积_________平方米。3。承包方式：_清包工。4。工期：自______年__月__日开工，至______年__月__日竣工，工期_____天。二、工程价款及结算的约定1。工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：_____________。2。工程款付款方式按下列方式支付：1第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。4/252第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_________元。3第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。4工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1。甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2。乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1。甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2。施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验5/25收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3。工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4。工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。6/252、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：年月日：乙方（签章）：年月日：7/25包工包料的装修合同【第三篇】发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合家庭居室装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点：__________________________2、承包方式：__________________________3、工程期限：工程期限_________天，开工日期：_______年______月______日，竣工日期：_______年_______月_______日。4、合同价款：本合同工程造价为（人民币：___________________元（金额大写：_______________________________元整）1、开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。2、无偿提供施工期间的水源、电源。3、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施8/25工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿责任。4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场，清运垃圾由乙方负责。5、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。乙方购买材料时，应按甲方指定品牌购买，否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下：菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线（网线、闭路线）、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等，其他未指明品牌的材料应符合环保要求，有品质保证。蹲便器不能选购三无产品，釉面光洁，易于擦洗，带沉水弯，能防臭。水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。灯具为吸顶灯座，灯泡为节能灯。1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工9/25期可顺延：工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。2、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3‰赔偿甲方损失。1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：1材料验收；2隐蔽工程验收；3竣工验收。2、工程竣工后，乙方通知甲方验收。3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。1、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。2、乙方应办理并支付相关费用。10/253、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。a、装修要求电路（强电、弱电）：暗装，网络、电视进入每个房间。水路：暗装。墙面处理：1、裂缝必须做贴布处理；2、叁遍腻子，一面底漆、两面涂料。3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。地砖1、对原基层进行处理。2、水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3、线条平整、划一，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖空鼓率不超过5%，否则必须返工。防水：厨卫涂两次防水涂料，卫生间墙面防水涂料应刷1.8米高。b、装修内容1、客厅：2、主卧：3、次卧：11/254、厨房：5、餐厅：5、卫生间：6、________1、工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。2、施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。3、保修期间甲方通知施工方需要维修的，施工方必须在24小时内到达现场，如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，甲方可自行解决，并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内，因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故，甲方可以先行处理，并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。1、本合同