2023年安装合同书【4篇】

1/102023年安装合同书【4篇】随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是网友分享的“2023年安装合同书【4篇】”，希望对您有所帮助！安装合同书【第一篇】甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法?及其它有关法律，甲、乙双方在遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方友好协商，就乙方向甲方——供应壁纸(以下简称“产品”)事宜，为明确双方的权利和义务，签订本合同。1.以上壁纸型号为乙方为甲方定制，数量和型号一经确定不可减少（数量由项目部确定；型号由甲方设计确定），基膜、胶粉、壁布胶可增减。2.此价格为海运到上海的上海交货价，含税；3.本合同生效后,如壁纸型号、数量增加，如需要空运，需空运费元/卷，由甲方承担。乙方提供的产品需符合欧盟ral质量标准和德国工业标准及中国壁纸有害物质限量标准。1.交货地点：2.交货联系人：联系电话：2/10乙方负责运输并承担至交货地点的运输、装卸费及保险费。产品采用厂家标准包装，并确保产品在交货时的外观质量不受损坏。包装费和上海送货运输费由乙方承担。1.乙方将产品送到甲方指定地点后，由甲方、乙方、监理三方对产品的数量进行清点，并对规格、型号、产地及质量是否合格及符合约定进行验收。验收中如发现产品有损坏及质量、规格或产地等不符合约定的，乙方负责调换；发现产品数量不符合约定的，乙方负责补足，由于上述原因导致的交货迟延，乙方需承担违约责任。乙方应确保产品质量合格。甲方的质量验收为初步验收，如有争议以有关部门的检测结果为准。验收后由甲方对产品进行保管。2.乙方应于交货当日提供产品合格证书、原产地证明及质检报告材料证明等相关资料。3.施工时若发现质量问题，打开壁纸包装数不能超过2卷，并立即通知乙方。若质量问题经乙方认可后，乙方应在十八天内提供合格产品。1.质量保修期乙方对所供应产品提供质量保证,质量保证期为甲方验收合格之日起贰年。2.在质量保证期内,乙方对产品实行免费维修。如甲方发现产品质量问题,应书面或电话通知乙方派人到现场进行确认,不得收取任何费用。若质量问题经乙方认可后，乙方应在十八天内提供合格产品。1.乙方在每批产品送到甲方指定工地经验收合格并施工安装完毕后15个3/10工作日内，甲方支付该批产品总价值的50%货款；2.乙方在全部产品施工安装完毕经甲方验收合格后15个工作日内，甲方支付产品总价值的25%货款；3.上海三湘松江财富广场项目全部施工安装完成并经甲方验收合格后，甲方在45天内完成结算，甲方扣除结算总价的5%作为质保金后，余款支付给乙方；4.质保金自甲方验收合格之日起二年，质保期满无质量问题甲方在七天内一次性返还质保金（不计利息）。5.乙方在每批货送到甲方施工现场的同时提供该批货款等额的税务部统一发票后，甲方按照上述方式支付货款。乙方必须按双方约定按时保质、保量交货并完成安装，不得延误，否则需承担违约责任。如乙方延期供货，每批次每迟延一天承担五百元违约金，如给甲方造成的实际损失高于违约金的，据实赔偿。若乙方延迟交货30日以上，或因乙方产品本身质量问题不能满足约定要求的，甲方有权单方解除合同，合同的解除与终止并不免除乙方的`违约责任。双方其他违约责任，按中华人民共和国《合同法》处理。1.如有产品数量增加，合同签定一年内无论市场价格发生任何变化，乙方同意所提供的产品价格出现浮动时按本合同约定价格执行。乙方不会提出任何异议。2.合同履行中如发生不可抗力的情况，经甲、乙双方协商一致可免除承担违约责任。但是合同必须继续履行。合同在履行期间如发生争议，双方应当友好协商解决，协4/10商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方：单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：乙方：单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：签订地点：签订时间：安装合同书【第二篇】发包人（全称）：（简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：20xx年天然草原退牧还草工程围栏安装项目2、工程地点：3、围栏长度：4、承包方式：包工不包料。1、混凝土立柱挖坑、埋设；2、架设网片、刺钢丝架设；3、大门安装；4、材料拉运装卸；5/10开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数日历天。工程质量标准：合格金额（大写）：（人民币）￥：万元。工程总价分两次付款，第一次协议签字后15日内，付10％，计元，第二次工程全部竣工验收后再付给。1、施工单位必须严格按照设计图纸及技术交底要求进行施工，按照施工顺序，上一步分项工程完工后，必须报驻现场监理工程技术人员检查完毕合格后，方可进行下一步工序的施工。2、对质量不合格，甲方有权让乙方返工或停工，所造成的损失有乙方承担。3、立柱要成直线，按小立柱间距8米，埋深0。4米，中立柱间距200米，埋深0。6米埋设，回填土要夯实，围栏架设以两个中立柱之施工间跨度为作业单元，按设计图纸要求将围栏望片固定在立柱上。1、甲方主要责任1负责测点放线，做好开工前的“三通一平”工作。2按时供应混凝土立柱、网片、刺钢丝、大门及设备等。3派驻工地代表，对工程进度和质量进行监督，检查隐蔽工程。6/104负责组织工程竣工验收。2、乙方主要责任1负责工地以内的用水、用电、道路和临设。2编制施工组织方案，做好各项施工准备工作。3及时向甲方提供进度，做好材料供应管理。4严格按规范进行施工，确保工程质量，并按合同时间按时完工。合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效，工程竣工、结算价款结清终止。发包人：（公章）法定代表人：委托代理人：年月日承包人：（公章）法定代表人：委托代理人：年月日安装合同书【第三篇】买受方(甲方):出卖方(乙方)：公司地址：合同签订地点：一、产品名称、规格、数量、价格。二、产品质量描述：a)灯具及光源产品质量符合最新国标要求;7/10b)产品整体质保一年，光源质保三个月;c)每盏灯赠送同质光源叁盏;四、付款方式和结算方式：(1)合同生效后甲方向乙方支付定金20xx元。灯具安装完毕验收合格后后付清尾款。(2)付款方式：银行转账至本合同指定乙方帐号。五、供货方产品交付时间地点及违约责任和提供资料：a)自定金到账之日起3个日历天内运送合格产品至西盟老县城汽车客运站交货;b)产品延期交付责任：每延迟一天向对方支付违约金人民币伍佰元整(不可抗力除外);c)提供产品检测报告及合格证等质检证明并加盖鲜章;七、违约责任1、甲方不能按合同规定支付货款，应每天向乙方支付逾期总工程款的10%作为滞纳金。2、如遇不可抗力，约定免除双方违约责任。八、合同纠纷解决方式：双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼或仲裁解决。九、本合同一式两份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，双方可协定补充协议，与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方:(签章)代表人(授权委托人)：法定代表人(授权委托人)：开户8/10银行：开户帐号：年月日：安装合同书【第四篇】合同编号：签订地点：发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。交货安装地点为：1、合同签订后2、月天内付款3、工程全部完工后工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产9/10品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。1、xx2、xx10/103、经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）；甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。1、xx2、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行；如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；2、xx甲方：乙方：代表人：代表人：电话号码：电话号码：日期：日期：