工程承包合同协议书_农村自建房工程承包合同【汇编5篇】

1/18工程承包合同协议书_农村自建房工程承包合同【汇编5篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是网友帮大家分享的“工程承包合同协议书_农村自建房工程承包合同【汇编5篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。工程承包合同协议书农村自建房工程承包合同【第一篇】委托方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包范围：5、质量标准：二、工期2/18计划开工日期：______年_____月_____日，竣工日期：______年_____月_____日，总_____天。(日历天)三、材料的调差与使用1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金________________元/次。2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。四、工程变更工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。五、工程量与造价1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。3、支付方式：六、工程施工及验收标准1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。3/182、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。七、保修承诺1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。八、双方责任1、甲方职责：(1)甲方应给承包方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。(2)甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方4/18拨付工程款。2、乙方职责：(1)乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。(2)乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。(3)乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的.要自行清除。九、违约条款合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。十、附则1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决;协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。3、本合同壹式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。甲方：住所：代表人：联系电话：5/18签订地点：_______年_____月_____日乙方：住所：责任人：联系电话：签订地点：_______年_____月_____日工程承包合同协议书农村自建房工程承包合同【第二篇】甲方：(建设单位)乙方：(施工单位)第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。第二条工程造价决算方式：x..第三条工程款支付：x...第四条工期：第五条施工组织管理：第六条工程质量监督x...第七条施工现场管理责任6/18乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任x...第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金x万元x...第九条前期要求：乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：工程承包合同协议书农村自建房工程承包合同【第三篇】甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)第一条：工程概况1、工程名称：“双桥纸品交易博览中心项目二期工程”2、建设规模：总建筑面积约6万平方米(其中：二栋高层为住宅楼，约3万平方米;十栋多层为商铺，约3万平方米)。3、工程地址：重庆市双桥区西湖大道。4、工程造价：约七千万元人民币(以实际工程结算为准)。第二条：本工程承包范围7/18以施工图纸的全部工程项目并以外墙边为界均属于承包范围(明确未承包范围除外)，水电工程承包范围以施工图纸范围所示的室内给排水、室内强电(注门、窗、栏杆也由乙方承包。不在此协议条款范围之内，另签定承包合同)。第三条：本工程未承包范围以上分项工程由甲方另行发包，乙方向甲方收取配合费每平方米8元，水电费另外收取。第四条：合同工期工期暂定为20xx年11月30日至20xx年5月30日止(以甲方开工报告为准)，总工期为18个月即540天。第五条：质量标准本工程质量标准：合格。本工程严格按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》及相关配套文件进行施工和验收，质量标准合格。第六条：安全文明施工费及施工要求第七条：本工程价款结算采用定额及配套文件1、按照施工图说明、技术交底纪要、设计变更、签证、收方单等为依据。建筑工程执行《重庆建筑工程计价(20xx)定额》、安装工程执行《重庆市安装工程费用(20xx)定额》、装饰工程执行《重庆市安装工程费用(20xx)定额》，并执行国家及地方相关配套文件。2、材料：主要材料以甲方认质核价为准，未计价材料价格按当月造价信息价格。造价信息没有登载的，按造价信息中8/18登载同规格、同类执行价格。3、取费标准：按一级二类工程及相关配套文件和定额规定计取费率不下浮。4、人工费调增：按定额基价每个工日的基础上再调增28元。第八条：工程款支付方式1、进度款支付方式：乙方按照甲方要求，高层施工至地上4层主体结构框架顶板：多层以实际开工栋数施工至全部施工的正一层主体结构框架一层顶板，乙方向甲方报已完成工程量，甲方五日内按已完成工程量审核的价款支付80%进度款。以后甲方应按乙方每月实际完成的工程量80%支付乙方月工程进度款。即：当月25日乙方报工程进度验工月报表，甲方在次月5日内按经审核后的工程量支付工程进度款。2、工程结算完工二个月内付足结算价款的97%，留3%作为保修金。3、土建竣工验收交接后一年期满五日内退还预留保修金的97%，屋面工程保修期五年满后五日内退还剩余3%保修金。4、甲方须将本项目工程款以转账方式支付给乙方。第九条：工程结算办法工程竣工验收合格并提交完整合格资料后60天内办理完结算。工程采用实际完成工程量结算方式进行结算。在结算过程中甲乙双方如有分歧，三日内甲乙双方向造价总站提出解决，以造价总站解释为准。甲方在60天期满并出具审核结算报告，9/18逾期则视为认可乙方所报送的结算报告。第十条：合同履约保证金缴纳及退还1、在本协议签订时，乙方向甲方缴纳400万元(大写：人民币肆佰万元整)履约保证金给甲方(若因乙方进场施工手续等未完善，导致主管部门罚款或责令停工等由此造成的一切经济损失均由甲方承担)。2、合同履约保证金乙方在工程施工至主本结构一半时，甲方退还乙方合同履约保证金50%，另50%合同履约保证金在主体结构封顶时全部退还给乙方。3、本协议签订后乙方在20xx年11月30日前进场，若超过一个月乙方未按时进场施工，甲方应承担占用乙方资金的损失，自乙方交纳合同履约保证金当日起计算，按银行同期贷款利息的4倍支付给乙方;若超过二个月甲方应全额退还乙方履约保证金并承担违约责任。第十一条：安全责任按照建筑法律、法规及相关配套文件规定执行。第十二条：违约责任1、本工程不能转包，否则视为违约，甲方有权收回本工程，终止协议并勒令乙方三日内撤离施工现场，不支付乙方在本工程中所产生的一切费用，并追究给甲方造成的损失。2、凡因乙方原因的停工、窝工、返工等，概由乙方负责，因甲方原因造成停工、停建、返工所造成的损失概由甲方负责，工期顺延。10/183、本协议签订后，乙方不得无故中途停工，否则，甲方有权收回本工程，终止协议并勒令乙方退场，不支付任何款项。造成其他损失的，乙方须全额赔偿。4、如甲方到期不按合同约定支付乙方工程款时，28天后乙方有权停工并终止合同，并要求甲方赔偿乙方停工期间所造成的所有经济损失。5、甲方不能按时支付乙方工程进度款及垫支部分工程款、工程结算尾款，甲方应承担延期付款的责任。6、按本承包协议约定20xx年11月30日乙方进场施工，若乙方未能按时进场施工，甲方应承担违约责任。7、正式合同所有条款均以本协议条款为准，如有违约，违约方应按本合同总额的2%赔偿守约方损失。第十三条：本协议未列条款以正式合同为准，未尽事宜，双方协商后可作为补充协议存在并与本合同有同等效力。第十四条：本项目施工协议如发生纠纷，由有管辖权的人民法院依法裁决。第十五条：本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________工程承包合同协议书农村自建房工程承包合同【第四篇】乙方：_______________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》11/18及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称及规模：2.工程地点：富阳_________路_________号。3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)二、工程质量、施工进度1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。2.工期进度：核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。三、工程款支付原则1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。2.工程款支付：1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_____%。2)钢架结构结顶后，支付总价的_____%。3)竣工验收合格后，支付总价的_____%;根据计划工期，12/18延误____天暂扣进度款_____%，延误_____天，暂扣_____%，以此类推。4)总价的_____%做为保证金。四、其他事项1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。五、补充条款________________________六、合同生效1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2.本合同一式贰份，双方各执壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________工程承包合同协议书农村自建房工程承包合同【第