2023年建设工程合同纠纷【实用5篇】

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

1/132023年建设工程合同纠纷【实用5篇】随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是网友给大家分享的“2023年建设工程合同纠纷【实用5篇】”,希望能够帮到你哟!建设工程合同纠纷【第一篇】甲方:_____________乙方:_____________根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款。1.1工程名称:_____________1.2工程地点:局前街1.3建筑面积:43000㎡1.4承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外)。1.5承包方式:包工,包料,包工期。1.6本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价_____________元(陆佰万元整)。2/131.7开工日期:批准日期以开工报告为准。1.8本工程工期:为____日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期。1.9质量等级:合格2.1合同使用语言文字:汉语2.2适用法律,法规:中华人民共和国和_____________的法律,法规。2.3适用标准,规范:gb50243—97及有关规程。3.1图纸提供日期:________年____月____日3.2图纸提供套数:______套6.1配合乙方办妥施工各种证件和手续。6.2在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用。6.3做好各个施工单位组织协调工作。6.4清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房。6.5驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证)。7.1向甲方,监理提供月工程进度计划表。7.2施工现场做到文明施工,符合__________工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负。7.3所用的施工机械设备必须符合__________环保要求。7.4积极配合各个施工单位组织协调工作。3/137.5严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负。8.1乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。8.2甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准。8.3乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改。9.1若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见。9.2若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。10.1工程量变化和设计变更。10.2非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时。10.3不可抗力自然灾害。10.4甲方确认的其它因素。11.1乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负。4/1311.2因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期。11.3由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方。甲方:_____________乙方:_____________日期:_____________建设工程合同纠纷【第二篇】1.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是()。a.项目合同文件b.项目管理实施规划c.组织的管理制度d.组织的经营方针和目标2.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()。a.工程所在地的水文地质条件b.施工管理人员的经验和能力c.事故的防范措施和计划d.工程施工方案的可靠性3.风险评估的工作是()。a.分析存在哪些风险因素和风险事件b.制定管理方案,采取降低风险量的措施c.进行投保或担保d.进行风险衡量,确定风险量。4.根据《建设工程监理规范》的要求,建设监理工作的主要任务有()5/13a.审查施工单位资质b.编制施工组织设计c.组织竣工验收d.检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量5.监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后开始编制,编制完成后由()审核批准。a.监理公司技术负责人b.项目业主代表c.设计院技术负责人d.总监理工程师6.根据《建筑安装费用项目组成》(建标[20xx]206号),施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工()。a.直接工程费中的人工费b.措施费c.企业管理费中的劳动保险费d.社会保障费7.基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验,检验费用属于()。a.建筑安装工程材料费b.建筑安装工程措施费c.建筑安装工程企业管理费d.工程建设其他费用8.施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的()。a.措施费b.规费c.间接费d.施工机械使用费9.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号),大型土石方开挖机械进出场费用属于()。a.建筑安装工程机械使用费b.建筑安装工程机械措施费c.施工企业管理费d.工程建设其他费用10.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]2066/13号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。a.劳动保险费b.医疗保险费c.住房公积金d.养老保险费建设工程合同纠纷【第三篇】发包人(甲方):承包人(乙方):工程名称:本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经双方协商,本着友好合作原则,达成如下分包合同:一、承包范围:二、承包方式:三、质量标准:四、工期:本工程自年月日开工至年月日完工,工期为天。五、收费标准及支付方式:1、经双方协议,本工程总量为米,收费标准为,共计:(大写:)2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。3、付款方式:六、变更及工程费用调整:1、本工程进行中,发包人对本工程与技术要求提出变更时,发包人应在变更前天内发出书面通知。承包人接到变更7/13后天内予以确认。2、变更后及承包增加施工费用,发包方按市场价予以调整。七、发包责任:1、发包方在开工2日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。2、开工前,发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续,及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题,并承担相应费用。八、承包方责任:1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工,确保施工质量。3、施工中如发现问题应及时汇报,并提出相应的处理方案,经发包方确认后进行施工。4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作,并如实及时提交发包方,如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题,承包方应负责补救并承担相应责任,情况严重时,发包方有权向承包方追偿相应损失。5、遵守国家及北京市有关施工管理规定,服从现场指挥与领导。九、违约责任:甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责8/13任及发生与本合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任。十、材料与设备1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责,并经双方验收合格后方可使用。2、若造成窝工、误工所造成的损失,责任是甲方的由甲方负责,是乙方的由乙方负责。十一、报告、成果、质量检查与验收1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。3、隐蔽工程检查由承包人自检后,通知发包方进行检查与验收,经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格,承包人负责在规定的时间内必须进行修补。十二、本合同未尽事宜,经双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十三、其它约定事项:十四、合同终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效,发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。本合同一式二份,双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):9/13__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同纠纷【第四篇】甲方(供方)____市xxx设备有限公司乙方(需方):哈尔滨xx(法人代表)甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:一、定货明细:乙方向甲方购买以下常规产品:注:1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税,3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、二、质量检验:1.质量标准:按国家有关规定标准验收2.尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。三、付款方式:本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点:1.交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海10/13工地2.交货时间:自收到定金之日起15天内货到达上海3.交货地点:上海五、产品接收及检验:货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)六、对产品提出异议的时间和办法:乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于____日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,____日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的'产品合格!七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;11/13八、其他条件1.合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。甲方(签名):乙方(签名):地址:地址:日期:日期:建设工程合同纠纷【第五篇】用工方(以下简称甲方):聘用方(以下简称乙方):从事建筑劳务工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。1、该合同签订后,甲乙双方即确定了劳务用工关系。3、合同有效期:自签订本合同即日起生效,有效期为一年。4、该合同期满,如甲方继续留用乙方,可续签合同。甲方不再留用,该合同即时终止;12/135、该合同期内乙方要求辞职,应提前7日以书面形式通知甲方。1、乙方要服从甲方的工作安排,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负相应的责任。4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承担全部赔偿责任。1、乙方在甲方工作期间,甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬

1 / 13
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功