运输合同电子版_运输合同简单版本【通用4篇】

1/10运输合同电子版_运输合同简单版本【通用4篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是网友给大家分享的“运输合同电子版_运输合同简单版本【通用4篇】”，希望能够帮到你哟!运输合同电子版运输合同简单版本【第一篇】原告：xxx，男，19xx年12月15日出生，汉族，住xx区xx新村西街15号2单元1室，电话：132xxxx.被告：xxx有限责任公司xx第一分公司住所地：xx市xx号法定代表人：xxx职务：经理电话：xxxx案由：公路货物运输合同纠纷诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告赔偿货物损失3700元；2、要求被告承担本案诉讼费。事实与理由：20xx年10月31日，原、被告签订了货物运输合同，由被告为原告运输配件货物从xx市到xx市并负责代收货款3700元。在运输途中由于被告的过错，致使原告托运的货物丢失并造成原告3700元货款的损失。其后，被告未依法进行2/10赔偿，原告多次找被告协商未果。故根据《中华人民共和国合同法》的规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。此致xx市xx区人民法院具状人：年月日运输合同电子版运输合同简单版本【第二篇】托运方（甲方）承运方（乙方）地址：地址：法定代表人：法定代表人：电话：电话：甲方现委托乙方承运甲方的运输业务，乙方同时具备相应能力完成甲方的运输业务。根据国家的有关运输法律规定，经甲、乙双方充分协商，在平等自愿的基础上达成如下协议：第一条甲方委托乙方运输的货物为：__________。甲方应保证委托承运的货物不含有任何违法物品，甲方委托运输货物属易燃易爆、易挥发、有毒、易碎商品时，甲方应在委托单中明确注明。第二条货物起运地、到达地乙方根据甲方委托单的指令将货物从甲方指定地点运送至甲方指定的目的地。若起运地和目的地有变更的，甲方应在3/10货物起运前书面通知乙方。（货运委托单见附件）第三条领取货物及验收方法乙方承运货物到达目的地经甲方指定验收人验收后，乙方应要求收货人在甲方的货物验收单上注明验收完毕字样，加盖收货单位公章并签字，填写收货数量及收货日期。6。以上事项，若由于不可抗力而发生的，可减轻或免除乙方责任。第十三条其他1。本合同未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。2。本合同若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成发生诉讼的，双方约定由被告所在地人民法院管辖。3。合同一式两份，甲、乙双方各持一份。4。合同经双方签字或盖章后生效，有效期一年。托运方：承运方：授权代表：授权代表：签字/盖章：签字/盖章：签约时间：xxxx年xx月x日签约时间：xxxx年xx月xx日运输合同电子版运输合同简单版本【第三篇】甲方：武汉铁塔厂(委托方)4/10乙方：谷城通达物流有限公司(承运方)甲乙双方本着平等互利、友好合作的原则，双方充分、平等的协商，特制订本运输合同。1、乙方根据甲方的送货要求和信息，在规定时间内，提供门到门的运输服务;2、乙方为甲方提供送货过程的货物相信服务;3、乙方为甲方提供在途车辆位置情况信息服务。2、运输方式：;3、运输货物的工程名称：4、运量：约吨(最终重量按双方核定的重量为准);5、规格：每车货物的重量和平面及立面尺寸原则上均在营运车辆规定的范围以内。1、甲方的权利与义务1)甲方应按照预定的发货计划通知乙方发运货物，承运方必须保证委托方的运输时间;2)甲方委托乙方承运时，保证货物的合法性，并向乙方提供与所送货物相符的相应出货单据。明确表达乙方托运货物的价值、件数、重量、体积、目的地，以便于乙方安排车辆正常送达;3)甲方负责安排托运货物的装卸，并衔接好客户的收货事宜，负责协助乙方处理好收货中发生的突发事件;4)甲方有权对不符合运输要求的车辆拒绝装车而不予任何经济补偿;5/105)甲方装卸工不能将破损，有污染等不良品混装进车内;2、乙方的权利和义务1)乙方在接到甲方委托承运通知后，按时将合格车辆派到甲方。逾期未到，甲方有权终止与乙方的运输计划;2)乙方应按规定时间将甲方货物送达目的地，但如遇天灾、山洪、塌方、地震、战争或交通管制等不可抗力情况，乙方须即时通知甲方并将预急处理措施告诉甲方：3)货物在承运期内，丢失、短少、损坏，乙方应负责赔偿(按成本价格赔偿)(不可抗力因素及经查证非承运人责任所造成的除外)，乙方按甲方指定的地址将货物直接交给客户，办理交接手续好，必须将有效签收回单(含有收货人、收货数量、收货日期时间、图章等信息)反馈给甲方;4)乙方在接受甲方要求运输的货物时，应对货物的数量及包装(以外包装为准)进行清点核对。对装车过程进行监装。对装车过程的不当操作及外观或包装有疑问的货物应指出，纠正或拒装，装货后发生的一切损失由乙方负责;5)乙方对所承运的货物负安全责任，由于乙方原因造成的货损、货差以及货物卸错地点需要转送所产生的一切费用和责任由乙方全部承担(货损、货差按成本价格赔偿);6)乙方应按照甲方的发货计划运输货物到达指定地点。如乙方擅自终止运输合同或不能满足甲方要求造成甲方损失，甲方有权对乙方扣除10%的合同总价作为赔偿;7)运输质量：乙方保证运输车辆清洁、干燥。因乙方驾6/10驶员违反文明作业规定，与甲方客户发生争议，造成恶劣影响，致使甲方客户投诉，乙方应承担给甲方造成的经济损失。1、运费：/吨;2、结算方式为单项工程结算，按甲乙双方核定的重量开票结算;3、付款：工程铁塔承运完后，甲方收到乙方的运输(可抵扣)发票，在三个月内以汇票的形式支付到乙方指定的银行账户;1、本合同仅限——→承运期间国家新颁布相关禁运条例或有特殊安排等，双方另行协商;2、本合同由甲、乙双方盖章签字后生效，如有未尽事宜需补充或修改，需经双方协商同意后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力;3、本合同一式两份甲乙双方各执一份。甲方：武汉铁塔厂乙方：谷城通达物流有限公司盖章(签字)：盖章(签字)：日期：日期：运输合同电子版运输合同简单版本【第四篇】甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定。为明确双方在承包施工过程中的利益。义务和责任。确保运输工程顺7/10利完成，双方在自愿、平等，互利的原则下。经甲乙双方协议达成共识。并同意签订如下合同条款并共同遵守：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：1、运输土石方2、运距为公里以内，单价元/立方，每超出公里增加运费元。根据车队需求安排24小时施工。3、该单价不合税，一切税费都由甲方负责，结算时，乙方开领款凭证，付款方式以乙方提供银行卡号。4、土石方开回填，由乙方自然平整。四、工期开工期：20xx年9月18日。以甲方开出通知书为准。工程工期约一年。乙方需待安排。甲方暂定工程量约为，200万立方，实际运量按甲方测量数据为准。五、结算方式。1、施工车辆进场以后，挖机、铲车、车辆正常工作以后，按每完成5万立方计算一次。工程款在验收合格后3个工作日内按95%支付，在付第二次工程款时先结算清第一次工程款，以此类推。工程完成后，工程款在双方现场负责人签证确定后，余款在30个工作日内付清。2、油料由甲方提供，油料款在工程结算款中扣除，油价8/10按市场价格，供油方不得已任何借口提供高价。六、甲方责任。1、若因甲方原因拖延结算时间，使乙方车队停工，造成经济损失由甲方每日赔偿500元/辆。赔偿时间从停工之日开始计算，直至乙方能够正常施工为止。2、甲方责任交警，路政，执法部门及有关社会治安，村民闹事，路面整修等工作。进场便道必须经常维护。确保路面良好。能够使运输车辆正常行驶。乙方车辆应按甲方要求正常运输。途中罚款全面由甲方支付。3、甲方不得无故刁难乙方管理人员和施工人员。如果违法，乙方有权退场并追回赔偿责任。4、车辆进场后，甲方应在――天内安排车辆开始工作。否则甲方负全部责任，超过时间甲方赔偿每辆车每天――元。5、为乙方解决水、电、住宿及办公条件。(但租用办公食宿场地费用由乙方承担。)七、乙方责任1、乙方进场人员必须证件齐全，车辆保险手续齐全。2、乙方的车辆，机械，设备必须服从甲方调动和安排，保证正常运输。3、乙方管理人员责任监督，驾驶员酒后开车及驾驶员个人安全，违章开车等，遵守有关劳动纪律，安全，操作，精心施工，确保所有，承包的项目，安全无事故，若发生任何大小事故，全部由乙方自行承担，施工经济和法律责任。与甲方无9/10关。4、乙方应认真按照规范标准设计要求和甲方监理工程的需求施工。随时接受甲方与监理工程师检查，因乙方原因未达到合格要求标准，乙方应予以返工，并承担由此造成的费用。5、遵守甲方的规章制度，服从甲方施工管理，按甲方提供的图纸施工。6、如因甲方原因不能及时结清工程款，乙方有权采取停工措施。追回工程款，或采取其他合法手段追回工程款。7、甲乙双方签订合同后，乙方必须在――内车辆、机械设备到场，如不能到场，赔偿甲方相关经济损失。8、乙方不得以任何方式转包，分包，所承包的工程项目。八、其他约定1、因天气原因或自然灾害等不可抗拒力造成停工，双方各负其责。2、乙方进场车辆、机械设备根据工地需求增加。3、结账双方同时到场。4、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效率。九、本合同经甲乙双方认可签订后，具有同等法律效力。十、甲方不得以乙方车队私下联系协议，若有造成乙方车辆流失，所产生的经济损失由甲方负责。十一、如甲乙双方存在纠纷，无法协商，双方有权向当地法院提起诉讼。甲乙双方均未遗留任何未尽义务和责任时，结10/10清全部工程款后此合同，自动终止。十二、本合同未尽事宜，由双方协商解决;协商不成，提交黄石市仲裁委员会仲裁解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭，双方必须严格遵守执行。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日