工程项目合作方案（精选4篇）

好文档，供参考1/19工程项目合作方案（精选4篇）【题记】这篇精编的文档“工程项目合作方案（精选4篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！工程项目合作意向书【第一篇】发包单位：_________施工单位：_________根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。4、工程量:结算时按现场实际工程量计算。5、质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。第二条合同工期1、开工日期：（以实际进场时间为准）_________年6月5日。好文档，供参考2/192、竣工日期：（即完工时间）_________年7月5日。3、该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。4、承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式1、合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。2、此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3、承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务（一）甲方的工作义务（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。（4）负责本工程的对外联系工作。好文档，供参考3/19（二）乙方的工作义务（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。（2）保证项目管理成员的。完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。4、由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。6、工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意好文档，供参考4/19第六条违约责任1、若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。2、乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。3、如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则1、本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。2、在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：_________承包方：_________好文档，供参考5/19_________年_________月_________日_________年_________月_________日工程项目合作意向书【第二篇】甲方:_______________（以下简称甲方）公司地址:____________乙方:_______________（以下简称乙方）公司地址:____________甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“___________”的建设项目合作事宜，达成共识如下：一、项目概况工程项目：一期建设面积：____________㎡层高：______层一期建设项目总投资额约为：______万元（______元整）工期约为：_____年二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方；乙方出资到一期项目结构封顶。方案二：乙方负责融资。三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。好文档，供参考6/192、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的`变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。好文档，供参考7/196、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量达到有关标准的合格等级。五、工程结算及利息结算方式：按______省现行计价方式计算方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清；结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率约20%。（融资办法：基金公司+银行贷款）六、项目物业抵消工程款如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡，按此方式进行折价抵消工程款。好文档，供参考8/19七、违约责任1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。3、本协议与正签合同具有同等法律效力。八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：__________乙方：__________法定代表人：_________法定代表人：__________地址：_______________地址：__________________年______月______日工程项目合作意向书【第三篇】甲方：_____人民政府（以下简称“_____政府”）乙方：_____电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）一、概述根据有关法律法规，本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨，为推进农业科技创新，促进新能源建设及农业的发展，好文档，供参考9/19就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300MW光伏电站与生态农业一体化项目，经友好协商同意签订以下合作协议：（注：本协议属框架性意向合作协议）二、投资主体与合作方本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力，与_____政府不存在关联关系。旷达电力注册资本50,万元，目前公司持有其100%股权。旷达电力20__年度营业收入2,万元，净利润万元，总资产79,8_____.97万元，净资产26,万元（经审计）。旷达电力20__年1-10月营业收入33,万元，净利润2,万元，总资产84,万元，净资产54,万元（未经审计）。三、协议主要内容（一）合作开发内容及期限1、基本情况：旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目，其中光伏电站建设自20_____年到20__年的规模为300MW，占地面积约为10000亩；配套生态农业项目，占地面积约为20__亩；合计占地面积约为120__亩。2、投资规模：该项目总投资额约为人民币30亿元。3、合作期限：自本协议签订之日起，双方开始实施战略合作，合作期限为20__年至20__年。（二）合作开发方式好文档，供参考10/191、旷达电力负责引入行业先进技术，在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发，负责项目建设的所有投资。2、_____政府负责协调相关职能部门，为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策，并全力支持项目建设。（三）项目实施进度安排1、本协议签订后，旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料，_____政府负责协调相关职能部门，在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。2、旷达电力需：在本协议签订之日起6个月内，委托具备相应资质的设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审，完成可研的编制和评审；在20_____年8月底以前，完成项目备案工作；在项目核准之日起1个月内，完成工程设计及工程招标，实现一期工程开工建设；到20_____年底，光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。（四）双方权利和义务1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组，为旷达电力的项目提供长效的政策支持，并积极协调相关职能部门，依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策，支好文档，供参考11/19持旷达电力的项目建设，积极配合旷达电力在20_____年至20__年期间争取300MW的光伏电站项目指标，并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目，于20__年前分期累积投资额达到30亿元人民币。（五）其他本协议自签订之日5个工作日内，旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后，如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。甲方：_____人民政府乙方：_____电力投资有限公司代表：__________代表：_____________年___月___日工程项目合作意向书【第四篇】甲方：乙方：甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方作为“”的策划推广（包括广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案）事宜，达成如下一致协议：好文档，供参考12/19一、合作范围甲方委托乙方作为“”（以下简称“项目”）的策划推广，全权负责本项目的广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案等合作事宜。二、合作期限委托期为__年__月__日至__年__月__日。本协议合作期限届满前一个月，经协商同意，双方可续签合作协议。三、广告投放总额本协议合作期间，本项