工程施工合同范本【优秀4篇】

参考资料，少熬夜！工程施工合同范本【优秀4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程施工合同范本【优秀4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！施工合同【第一篇】甲方：身份证号乙方：身份证号本着双方共赢的原则，甲乙双方协商将甲方承建的华宁玉珠水泥厂余热发电项目，内外墙抹灰工程部分承包给乙方施工，双方协商如下：一、本工程以单包方式施工，乙方自带小工具，负责工程施工及全面验收，保证质量安全。二、乙方保证施工期间的材料清理、脚手板铺设，文明施工。三、甲方提供乙方推车，脚手板材料及施工中用的大型机械及吊车。四、双方共同协商工程单价为15元/m2，按实际施工面积计算。五、甲方在乙方施工完成经验收后，5天内付清80%工程款，其余经业主验收后3天付清。六、双方共同认可签字生效，如有其它问题，双方另行协商，望共同遵守。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同【第二篇】建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成边坡支护项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程项目：工程地点：工程质量：工程量：第二条承包方式包工包料第三条承包范围：第四条工程工期参考资料，少熬夜！有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于年月日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元；乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为/元。若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延；若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按条费用标准向对方支付损失。第五条工程价款及结算工程单位造价：工程总价款付款方式：双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下表约定分叁次向乙方预付或支付工程款，甲方不按时拨付工程款，从应付之日起承担相应付款的利息，并因此而造成乙方停工责任由甲方承担，并向乙方支付相应的费用；1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。4，结算：最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据。若由于设计变更，施工超出合同规定的承包范围，可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据，本工程价款包含税金。第六条甲方责任与义务负责现场的“三通一平”工作，确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作，应及时为乙方租用柴油发电机，费用由甲方负责。负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。按照合同要求及时向乙方拨付工程款。负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天/元计算。参考资料，少熬夜！第七条乙方责任与义务做好施工准备工作。派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工，保证施工质量，如检验出现质量问题应积极采取补救措施，费用自负。工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。对施工安全负全部责任，由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故，责任由甲方承担，并承担其费用。做到施工现场的文明施工与卫生整洁，承担违犯有关规定的罚款。保证工程工期，因自身原因延误工期时工期不得顺延。第八条争议甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。第一种争议解决方式：向/仲裁委员会申请仲裁。第二种争议解决方式：向潍城区人民法院起诉。双方约定按第二种争议解决方式解决。第九条违约甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十条合同份数本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。第十一条补充条款如下：/第十二条合同生效与终止本合同自签定之日起生效。工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。第十三条未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同【第三篇】甲方：________________________乙方：________________________一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式参考资料，少熬夜！以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_______-_______元/次的罚款。四、工程日期：自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_______%为质保金，质保期满_______年后全部付清。八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%，人工费按实际工程量每工日取_______元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任（另签安全责任书）。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算（包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑）。十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按《合同法》执行或双方协商解决。甲方签字（盖章）：______________________年_______月_______日乙方签字（盖章）：______________________年_______月_______日工程施工合同【第四篇】发包方（以下称甲方）：法定代表人：参考资料，少熬夜！身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、工程范围二、工程期限计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、合同价款及支付方式1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）2、付款方式：按原合同相关条款执行。四、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。五、质量标准及验收严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。六、争议解决1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同生效参考资料，少熬夜！本合同自_________________________生效。八、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：