工程安装合同5篇

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

工程安装合同5篇在这个不断发展的世界,合同的地位越来越重要了,一般工程项目展开前双方都会签订工程合同。工程合同是发包单位和承包单位给双方的一个承诺和保证性的文件,所以制定合同时要遵循等价有偿的原则。那么,有没有可以参考借鉴的工程合同范本呢?因此,栏目特意分享的“工程安装合同5篇”,希望对您的工作和生活有所帮助。工程安装合同篇1发包方;(以下简称甲方)承包方;(以下简称乙方)甲方将于双江自治县勐勐镇千蚌村的住宅建筑工程发包给乙方施工、为明确双方在施工过程中的权利义务,确保工程按时、按质、按量完成,按照平等、自愿、公正的原则。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包条例》及相关规定、经双方协商,订立本合同。第一条工程概况。一、工程地点:双江自治县勐勐镇千蚌村二、工程结构:砖混结构二层。三、工程建筑面积;图纸设计为215平方米。第二条承包方式。采用包工不包料的.方法,甲方提供材料,乙方按图纸设计施工。第三条施工范围及施工造价一、施工范围1、按图纸设计放线。2、雨篷和斜顶半算。3、主体工程(含贴地砖、楼梯砖、内外墙砖、屋面及卫生间防水、室内外仿瓷、墙漆、楼梯扶手、水电通讯线路安装、化粪池、卫生间蹲坑、水箱等)。其他需要施工的项目,按甲方要求施工。二、施工造价包工按建筑面积215/m计算,施工价总数为89440元。第四条施工工期自20____年3月20日至年底五、付款方式一层浇灌付3万元,2层浇灌付3万。尾款扣留5000元(大写五千元整),作为保修金后,其余部分待外墙完工、内部完工后甲方验收通过后一次性付清。第五条工程具体要求1、若基础超深(米以上为超深),超深部分按90元/㎡计算。2、室内水、电、通讯线路等网管预埋,每个房间电线,开关,插座,闭路及电脑网线插孔位置由甲方确定。3、其他内部结构要求参照甲方提供的房屋建筑施工图及按甲方要求施工,外部要求参照设计图施工。第六条工程质量要求1、支砌毛石基础,砂浆标号按图纸设计要求搅拌,支砌必须砂浆饱满、平稳,砖砌体平面垂直。2、隐蔽工程需经甲方检查认可后方能进行下一道施工工序。3、按《建筑安装工程承包合同条例》规定,乙方须对工程实行保修,从交付之日算起,保修期为2年。4、保修期间如出现质量问题,甲方应通知乙方,约定时间进行修理,乙方拒不修理时,甲方可另请他人进行修理,所产生的费用从5000元保险金中扣除,保险金不够扣除时,甲方有权向乙方索赔。如无任何质量问题,保修期满,保险金如数退还乙方。第七条权利和义务甲方权利和义务l、按约定方式支付工程款。2、监督乙方按要求和规范施工,对不符合规范的,有权要求乙方返工。乙方权利和义务l、严格按规范和甲方要求施工,不得擅自更改图纸和甲方要求。2、严格遵守安全生产操作规程,因安全措施不力引发的安全事故,由乙方承担责任。3、施工工具、机械设备及模板由乙方自备。4、交工前必须把现场清理干净。第八条违约责任双方必须共同遵守约定事项,未经双方同意不得擅自更改合同条款和工程项目,任何一方违约都必须承担工程总价10的违约金,并赔偿对方因此造成的损失。第九条档合同未尽事宜经双方协商后另作补充协议。第十条合同涂改无效,经确认无误。本合同自签订之日起生效。第十一条本合同共十二条,一式二份,双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程安装合同篇2建设单位(甲方):承包单位(乙方):乙方承接甲方的工程项目,该项目总造价(大写),双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下:1、施工方面:乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决。2、材料保证方面:乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品,如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。3、施工安全:施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。4、技术要求:按照附件《设计说明和报价》所注说明。5、保养责任:乙方对该项安装工程,实行的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的'自然灾害,则自动终止保养责任)。6、施工期:甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起天(即XX年月日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。7、付款方式:总工程费用为:付款方式:8、其它:1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。甲方盖章:乙方盖章:工程安装合同篇3发包人(全称:简称甲方):________承包人(全称:简称乙方):________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。第一条工程概况:一、工程名称:二、工程地点:第二条工程内容及承包(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求,厚度和容重进行施工,保温层铺设(苯板铺设),分水器的安装,加热管的敷设与打压,不含细石混凝土的浇注。(二)其它:发包人指定管业公司生产PEX管第三条合同工期:合同工期总日历数______天,开工日期以甲方书面通知书为准:_____________。第四条质量等级:按图纸与国家相关标准、规范执行。第五条合同价款:本地板采暖工程实行包工包料,造价按实铺面积元/㎡计算,按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管,含工程税票。第六条施工准备一、发包人(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。(2)承包人进入施工现场前3天,发包人为承包人提供房间作为库房和工具房,并能满足安全放置施工材料和工具的需要。(3)施工所需水、电由承包商自行解决,发包人与项目部协调。(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。(5)按照国家工程定额和使用需要,随着土建工程进度施工,即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工,闭水试验己验收,所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。二、承包人(1)在开工前将施工组织设计提交发包人,发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见,视为同意。(2)按本合同约定,组织施工人员、材料、设备进场。(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。(4)组织施工人员进行技术交底。第七条工程期限:(一)开工前15天,发包人向承包人发出书面开工通知单。(二)如因以下原因造成工期延误,经监理方确认签字后,工期相应顺延。1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。3.设计变更或工程量增加。4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、5.不可抗力等因素。由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告,监理方在24小时内拒绝签字影响施工的,工期仍相应顺起,造成损失由发包方承担责任。第八条工程质量与验收一、工程质量(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准,质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。(二)竣工验收前,承包人向发包人提供竣工验收技术资料,承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人,发包人与承包人应签订中间验收交接单,发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后,土建后续分项工程尚未完成,因此地暖成品保护应由发包方负责,并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。第九条安全施工:1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故,造成的损失由承包人承担。2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任和发生的费用。3、发包人、承包人对事故贡任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第十条工程价款支付与结算:1、本合同价款采用约定价格,双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后,任何一方不得擅自改变,如有工程量增减,只对增减部分工程量审计。2、支付方式:A、合同签订后________前,发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。B、前,发包人付给承包人合同总价款的%,金额为(大写)_________________元人民币。C、工程竣工后,经发包方和质量监督部门检验合格________前,发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。第十一条工程变更:1、工程变更以设计变更图纸为准。2、重大变更或增加工程造价时,双方另行协商,变更的工程价款确定并能支付,双方取得一致,签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时,承包人才予施工。3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。第十二条违约责任、索赔和争议解决。一、违约按合同法相关条款执行。二、争议双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成,向法院提起诉讼解决纠纷。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程安装合同篇4发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据中华结合本工程具体情况,双方经协商一致,就将甲方承建的开县廉租房一标二标三标房屋的门窗、栏杆、百叶分包给乙方制作、安装一事,达成如下协议。一、工程名称:__________二、工程承包范围:塑钢门窗制作安装、铝合金栏杆制作安装、不锈钢栏杆制作安装、铝合金百叶制作安装。三、工程承包形式:包工包料,分二期安装(一期C、D栋,二期A、B栋、疗养院)。四、工程制作及要求:1、塑钢窗制作安装:成都海塑塑钢型材,5+9A+5普通中空玻璃,其中平开窗及凸窗倒附窗5+9A+5钢化中空玻璃。2、塑钢门制作安装:成都海塑塑钢型材,5+9A+5钢化中空玻璃。3、铝合金栏杆制作安装:成都铭帝铝合金骨架,6++6钢化夹胶玻璃。4、不锈钢栏杆制作安装。5、铝合金百叶制作安装。6、以上使用材料质量及规格均需要符合设计、规范、万州区质量监督站及国家标准要求。进场材料按规定抽样送检,不合格材料严禁使用。五、工程单价:1、塑钢窗制作安装:/㎡2、塑钢门制作安装:/㎡(其中厨房门带窗分开计算:门按/㎡,附窗及带的窗按/㎡。3、铝合金栏杆制作安装:/㎡4、不锈钢栏杆制作安装(1)生活阳台栏杆:/㎡(2)飘窗栏杆:/㎡(3)外墙空调防护栏杆:/㎡5、铝合金百叶制作

1 / 20
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功