商品房买卖合同【推荐5篇】

好文档，供参考1/9商品房买卖合同【推荐5篇】【题记】这篇精编的文档“商品房买卖合同【推荐5篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！商品房买卖合同2022完整版【第一篇】甲方：身份证：乙方：身份证：甲乙双方协商一致，达成以下合意。1、甲方欲将登记在其名下的房屋转让给乙，X年X月X日前完成交房，并在X年X月X日前按照法律规定到房地产主管部门完成过户登记。2、乙方在X年X月X日前交付房屋价款，方式。3、交易产生的税款由X承担，手续费由X承担4、违约及救济：（1）乙方支付价款后，若甲方X年X月X日前未完成交房，需赔偿乙方违约金X万。（2）若乙方X年X月X日前未完成房屋价款交付，支付给甲方的押金X元不予退还。（3）若因为甲方原因，在X年X月X日前未完成过户登记，需赔偿乙违约金X元，并履行过户登记义务。好文档，供参考2/9本合同一式X份，甲乙各X份保管。5、签订本合同意味着（1）乙对房屋进行了细致检查并满意（2）出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。（3）甲收取了乙的押金X元（4）双方身份证复印件（5）甲方房产证复印件6、双方约定的其他事项签字、手印甲方乙方商品房买卖合同【第二篇】出卖人：注册地址：法定代表人：蔡建新买受人：朱岩竣根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下补充协议：一、20xx年3月18日，出卖人与买受人签订商品房买卖合同，合同约定，出卖人将百万庄商品房第三幢六号房出好文档，供参考3/9售给买受人，现对该商品房买卖合同第六条第十五条第三款予以变更。二、该商品房买卖合同第六条及第十五条第三款变更为：“买受人以分期付款的方式向出卖人支付房款，总房款为元，买受人自本协议签订之日起，每半年支付房款元，在三年内付清全部房款”。三、如买受人未能按上述期限支付房款，仍按原商品房买卖合同第七条承担违约责任。四、其他事项约定：以原出卖人及买受人20xx年3月18日签订商品房买卖合同为准。五、在本协议有效期内，买卖双方不得擅自变更或解除本协议。需变更协议条款时，应经双方协商同意。六、买卖双方在履行协议过程中发生的争议，由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成，向出卖人所在地人民法院起诉。七、本合同由买卖双方签字并加盖单位公章后生效。八、本协议正本一式贰份，甲、乙双方各执一份。出卖人：买受人：___年___月___日好文档，供参考4/9商品房买卖合同【第三篇】出卖人：四川省鑫开源矿业有限公司邮政编码：611300营业执照注册号：510129000002946企业资质证书号：510129DU4432737Z法定代表人：何鑫联系电话：[phone]委托销售代理机构：成都中驰房地产营销策划有限公司注册地址：成都市人民南路四段53号嘉云台邮政编码：610041营业执照注册号：510107000153286买受人：___________________________________________________________买受人户口（护照或单位）所在地：__________国籍：____________________________________法定代表人负责人：__________________身份证护照营业执照注册号：____________________________出生日期：______年______月______日，性别：_________________________通讯地址：_________________________________________________________邮政编码：______________________联系电话：_________________________共同买受人：________________________________________________________份额：___________________筑面积______平方米；层高净高为：___米，坡屋顶净高最低为：装修标准是×元/每好文档，供参考5/9平方米。该商品房为住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第1种方式计算该商品房价款。其中，该商品房为经济适用住房的，出卖人与买受人约定同时按照下列第1种方式和第2种方式分别计算该商品房价款。品房价款。佰_____拾_____元整（大写）。所购商品房总价款合计___________________（大写）。第五条付款方式及期限买受人采取下列第种方式付款。1、一次性付款。2、分期付款。3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的×___%，其余价款可以向×_________银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式。具体付款方式及期限的约定见附件五。第二十七条本合同及附件共______页，一式__肆陆_捌__份，具有同等法律效力，其中出卖人_叁伍柒_份，买受人___份。甲方：乙方：日期：商品房的买卖合同【第四篇】甲方(转让方)：_________________性别，民族，年龄，职业，身份证号：_________________好文档，供参考6/9地址：_________________电话：_________________乙方(受让方)：_________________性别，民族，年龄，职业，身份证号：_________________地址：_________________电话：_________________一、甲方将坐落在个人产权的房屋使用所有权以元的价格转让给乙方。该房屋产籍号为，户型为室厅，建筑面积为平方米，楼层为住，(正、厢)楼。二、乙方应向甲方支付购房定金元，并将过户所需材料于本合同签订之日天内移交给乙方，否则视为违约行为。由方于年月日前办理完交易手续并承担全部过户费用，将该房屋的所有权登记在乙方名下，新房证下发7日内，乙方应将购房余款一次性给付甲方。在乙方交付全部购房余款的当日，甲方将房屋移交丙方使用。三、乙方交纳定金后、甲方迁出前，在未征得乙方同意的前提下，甲方不得随意处置该房屋或挪做它用，也不得随意改变该房屋的用途、内部设施和结构。四、乙方交纳定金后，在尚未办理交易手续的情况下，该房屋因不可抗力而造成损坏，或被划入政府拆迁范围的，双方应协商解决，协商不成，甲方应主动向乙方返还定金甲方(签字)：_________________章乙方(签字)：_________________章中证人(签字)：_________________章好文档，供参考7/9年月日商品房买卖合同【第五篇】原告：_______________，女，族，_______________年_______________月_______________日生，_______________人，住：_______________被告：_______________法定代表人：_______________，联系电话：_______________诉讼请求：1、请求依法判令被告退还所购商品房的所有款项及支付逾期交房违约金24，860元（xx年4月日至xx年2月28日，共700天）；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于xx年7月28日签订《商品房买卖合同》（以下简称：《合同》），购买被告开发的位于的商品房，原告一次性交纳购房款355，43元。《合同》“第八条交付期限”（详见《合同》第__页）约定：“出卖人应当在xx年3月3日前，……商品房交付买受人使用”。至xx年2月28日，原告未收到被告要求原告办理商品好文档，供参考8/9房交接手续的书面通知。鉴于以上事实，被告逾期交房700天（自xx年4月日至xx年2月28日止），依据《合同》“第九条出卖人逾期交房的违约责任”（详见《合同》第____页）约定：“……自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的'违约金”。故被告应支付原告逾期交房违约金24，860元。原告为维护其合法权益诉至贵院，望贵院判如所请。此致_______________区人民法院具状人：______________________________年_______________月_______________日需准备的立案材料：1、起诉状2份2、原告身份证复印件份3、被告工商查询卡张（如法院要求，到萨尔图工商局打印）4、商品房买卖合同复印件份5、交纳购房款票据份6、诉讼费42、5元，可能还有其它诉讼费50元。务必于xx年3月3日前立案交费。好文档，供参考9/9