购买合同补充协议 单价补充协议【参考4篇】

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

参考资料,少熬夜!购买合同补充协议单价补充协议【参考4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“购买合同补充协议单价补充协议【参考4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购合同补充协议【第一篇】采购方:供应方:第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间:注:1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。2、本表提供的所需钢筋数量及品牌仅代表±以下。第二条、质量标准:供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。第三条、通知送货方式:采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。第四条、交(提)货方式、地点:供应方负责送货至采购方工地,卸至采购方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。第五条、包装要求:钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌,注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。第六条、定尺要求:所供螺纹钢筋要9米定尺。第七条、技术文件要求:供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。第八条、验收标准、方法、地点及期限:1、数量验收:可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。2、质量验收:(1)表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈),但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。(2)检测中心检测:采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测,各项性能指标必须符合现行国家标准,视为最终合格。第九条、结算方式及期限:采购方在收到开发商每次拨款(±拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%,待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。参考资料,少熬夜!第十条、本合同解除的条件:1、若供应方不能及时供应,需方有权终止该合同。2、采购方不按约定方式付款,供应方有权终止该合同。第十一条、违约责任1、采购方检验不合格,供应方应急时将货物运出工地,需方无保管义务。2、如供应方不按期供货,影响采购方工程施工,给采购方造成经济损失,供应方负责赔偿。3、如采购方检验不合格,由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。第十二条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2人民法院起诉。第十三条、合同生、失效日期:双方签字盖章后合同生效,双方货款两迄自行失效。第十四条、合同份数:本合同共4份,双方各执二份。第十五条、其他约定事项:。采购方(章):供应方(章):地址:地址:委托代理人:委托代理人:电话:电话:采购合同补充协议【第二篇】中标供应商:____________供货商:________________需方:__________________为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《_________省政府采购协议供货制实施办法(试行)》等相关法律法规,签订本合同,并共同遵守。一、合同采购的产品所需资金来源构成为:预算内();预算外();自筹()。付款方式为:会计结算中心支付()。以上按实际情况打“√”确认,涂改无效。二、打印机品牌、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额序号打印机品牌型号规格和主要配置基准价优惠率协议供货价格调整价格实际采购价格数量合计123合计:人民币(大写)1.本次招标确定的协议供货价格为采购单位购买中标产品时的最高限制价格,采购单位在签订每一单采购合同前,可以就中标产品的价格、服务条款、付款方式与供货商进行进一步的洽谈。若单次采购金额大于人民币20万元或采购数量超参考资料,少熬夜!过20台时,采购单位必须按有关规定规定报政府采购中心重新公开招投标。报政府采购监督管理部门重新确定采购方式。2.优惠率=(1-投标报价/基准价)×100%3.“调整价格”指中标供应商根据需方的采购规模,在协议供货价格基础上给予的优惠。4.“实际采购价格”=“协议供货价格”-“调整价格”。三、保修期上述产品的保修期为_________月;免费更换时间为交货后_________月故障响应时间为:_________小时内;故障排除时间为:_________小时内;备品备件提供时间为:_________小时内。四、交(提)货时间、地点、方式供货商于_________年_________月_________日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人:1.供货商应在交货前向需方提供交货计划;2.运输、保险和装卸的费用由供货商承担。五、验收标准及提出异议时间验收标准:1.《_________省政府采购供货协议》第三、五、八、十二、十三条;2.装箱单;3.供方保证一次开箱合格率大于98%(百分之九十八)。提出异议时间:_________六、货款结算:需方在货物验收合格后原则上在_________工作日内(每月上旬5日前,下旬20日后)全额支付给供货商货款。七、违约责任1.供货商逾期履行合同的,自逾期之日起,向需方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金;供方逾期30日不能交货的,应向需方支付合同总价百分之五的违约金,并且不再退还履约保证金。采购合同补充协议【第三篇】甲方:签订地点:乙方:签订日期:年月日项目名称:制单员:本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定,主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货,经双方友好协商,一致同意按以下列条款签订本合同(传真件有效)。一、产品名称、数量、价格合同编号:二、质量要求:产品符合国家相关标准及行业规定。依据工程施工需要,采购合同要求,确保产品质量。参考资料,少熬夜!三、交货地点:四、付款方式:月结30天。合同生效后乙方安排将合同规定的货物发送到指定的地点,现场验收合格且资料齐全,并将全额发票寄至甲方。五、运输方式:乙方应使用适当运输和搬运的包装并采取必要的保护措施,确保合同货物安全到达甲方指定现场,危险化学品的包装与运输应遵守《危险化学品安全管理条例》的相关规定。运费及保险费由乙方承担。六、违约责任:乙方如在接到甲方采购合同后2天内不回签给甲方,本合同自动作废。、合同生效后,除经双方友好协商且有书面协议外,任何一方都不得擅自解除本合同,若任何一方擅自解除本合同的,向另一方支付合同总价10%的违约金。若乙方不能按合同规定的时间交付货物,每逾期一天,乙方向甲方支付合同总价的%的违约金,一旦违约事件发生,乙方需在收到甲方索赔通知书30天内,将违约金电汇给甲方,或者甲方有权书面通知乙方后将违约金直接从合同款中扣除。七、检验标准、方法:货物抵达目的地后,甲方对货物进行检验,如发现货物的规格、数量、质量与合同规定不符,甲方可以选择换货或退货,且由此给甲方造成的所有损失都由乙方全部承担。货物抵达现场后,乙方应提供与实际数量相符的发货清单,并经甲方收货人员确认签字后方可生效,生效后的发货清单将作为最终结算的凭证。八、乙方交货时需提供以下资料:①产品送货单2联(客户联与回单联);②产品质保书及合格证;③全额发票。九、解决合同纠纷方式:双方因执行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议,经友好协商解决不了的,应提交苏州市仲裁委员会进行仲裁,仲裁费用由败诉方承担。十、合同成立:本合同一式贰份,双方各执一份,同具法律效力,自双方签字盖章之日起生效(传真件有效)。甲方单位名称:乙方单位名称:地址:地址:邮编:邮编:联系电话:联系电话:传真:传真:授权代表(签名):授权代表(签名):开户银行:开户银行:开户帐号:开户帐号:采购合同补充协议【第四篇】甲方(采购方):(以下简称甲方)乙方(供应方):(以下简称乙方)甲方位于锡林浩特市东城嘉都小区一处公寓内装修工程项目建设的需要,现需从乙方处采购瓷砖材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、参考资料,少熬夜!自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。第一条产品及价款具体可参照双方认可的样品(具体数量甲乙双方现场测量)。注:表中约定数量为暂定数,以甲方实际用量为准结算,东城嘉都酒店的瓷砖甲乙双方另行协商,包括数量、价格。第二条供货时间供货日期,以甲方通知为准,甲方的需货计划,应提前通知乙方,乙方在收到甲方的供货通知后15天内,保证供货到甲方指定现场,并有乙方负责卸货。第三条质量要求乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致,产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保瓷砖不受损坏。第四条运输、交货及收货1、交货方式:所有货物由乙方送往甲方的指定地点:锡林浩特市东城嘉都小或具体地点以甲方现场通知为准,并由乙方负责卸车,所产生的费用由乙方承担。2、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。货到现场,由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量。甲方收货前的损耗由乙方负责。第五条付款方式1、甲方不付任何现金款项,以房屋抵顶的方式付乙方的货款。2、甲方以东城嘉都6#商业的9#商铺进行抵顶,房屋面积为平方米,按每平方米7000元,合计:1642200元整(壹佰陆拾肆万贰仟贰佰元整)。甲乙双方约定乙方的货款抵顶房屋款项,商业房的其它税费以及其它需要交纳的费用,乙方必须以现金的。方式缴纳。3、如果甲方的房屋款超出乙方的货款,乙方必须配合甲方办理房屋按揭贷款,偿还甲方剩余的房款,付清为止。4、如果乙方的货款超出甲方的房款,剩余的货款可以抵顶其它住宅等。第六条违约责任乙方应负的责任1、在本合同约定的供货完成前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约,应赔偿本合同总金额50%给甲方作为违约金,(乙方的利润已达到55%)。2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场,如不能按时交货或者交货数量不足,则视为乙方违约,乙方应参考资料,少熬夜!承担因此产生的直接损失。3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时,由乙方负责包退、包换,并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应向甲方偿付逾期交货的违约金。第七条不可抗力任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。第九条争议解决方式本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地点:锡林浩特市嘉伟办公室第十条合同生效与终止本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。第十一条其他约定事项余货处理:工程完工后的剩余瓷砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送,并承担退货工作产生的费用。第十二条本合同一式两份,由甲、乙双方各执壹份。本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。甲方:(盖章)乙方:(盖章)负责人:负责人:日期:日期:

1 / 12
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功