加工合同协议书5篇

加工合同协议书5篇很多东西都是在进行加工后，才慢慢成型的，一个人的力量远远不够，还需要加工厂的帮助。这是双方的合作，所以还是需要签订一份加工合同，我们必须要在详细了解情况后才能签订下这一份加工合同。那么，您了解签订加工合同要注意哪些方面呢？下面是网友为大家分享的“加工合同协议书5篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。[精品]服装加工协议篇1有了加工的过程，原材料才可以成为有价值的产品，物件的加工需要专门的人来加工处理。因为双方都有责任与义务，所以需要签订加工合同，在我们签署加工合同之时一定要先看看合同的内容。那么，你了解签订加工合同要注意哪些方面呢？以下是小编收集整理的“[精品]服装加工协议(篇1)”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、合作方式甲方提供服装加工所需场地、设备、加工人员和管理人员;乙方提供订单以及相关的所有原辅材料和制图工具，进行技术指导和订单质量跟踪，乙方以最低保底加工费和计件加工费相结合的形式给付甲方加工费。二、合作期限壹年，自年月日年月日。合同期满，若双方愿意继续合作，双方须提前三个月洽谈合作条款。三、合作条件(一)设备：甲方确保现有设备正常运行，维修费用由甲方承担。以后是否增加生产设备完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某种设备为由扣减加工费(附设备请单)。(二)乙方用甲方服装加工生产线工人。(三)合同签订当日付清第一月加工费，共计人民币元整(小写元)。四、生产安排由乙方技师与甲方管理人员共同进行生产和质量管理，各负其责。()双方依据订单充分沟通、协商，合理安排生产计划，甲方在不违背河南省天霖地工贸有限公司管理规定的情况下保证正常的生产时间，每天8个小时，每月26个工作日(国家法定节日正常休息)。五、加工费用及结算方式(一)加工费用：每批产品以双方谈妥的价格计算当月加工费。最低保底加工费月人均元。当月加工费低于保底加工费时，按照保底加工费结算。当月水电费用由乙方负担。(二)结算方式：先付款后加工。乙方应于每月日前支付上半月的保底加工费。日前支付下半月保底加工费。月底统算后支付当月实际加工费。六、质量要求(一)乙方负责生产工艺的编排、人员分工、前后道人员配比等，甲方必须按乙方要求配合好生产过程中各环节的质量管理和生产管理，确保成品质量和乙方材料的合理利用。材料的合理损耗由双方共同确定，超损耗部分，分析原因，划清责任，由双方协商解决。(二)乙方派驻2-4名男性技术人员指导生产，在甲方场地验收产品质量，甲方提供必要的仓储场地。甲方按标准检测包装，出货前乙方发现产品不合格，甲方无条件进行返修，直至合格。经乙方检验合格的成品，出甲方加工现场后出现质量问题甲方不承担责任。七、违约责任乙方超过双方约定的结算日没有及时结算(法定节日顺延)，满七个工作日甲方有权终止合同，乙方承担相当于当月加工费等额的违约金，甲方有权留置乙方材料或成品。双方合同期内任何一方违约，违约方支付当月加工费等额的违约金(不可抗力原因除外)。八、其他甲方为乙方人员办理有关出入手续，乙方人员要服从甲方管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。九、所加工产品不得用于出口十、协议期满后，甲方必须保证乙方有在同等条件下优先续签的权利。十一、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。十二、未尽事宜，合同双方另行协商解决。十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：负责人(签章)：负责人(签章)：经办人：经办人：年月日年月日1000字加工承揽合同范文1000字加工承揽合同范文定作方：合同编号：签订地点：承揽方：签订时间：一、加工标的货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限交期：出口国：合计人民币（大写）按实际金额结算单价含线税封箱带二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）材料质量数量提供日期消耗定额面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649的标准验收。五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。六、加工物品的包装按定作方的要求。七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。十一、付款方式：内部结算。十二、其他约定事项：1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。十五、未尽事项双方协议解决。定做方：代表人：时间：承揽方：代表人：时间：“[精品范文]加工合同范本(2070字)”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“[精品范文]加工合同范本(2070字)”的内容请阅读合作加工合同范本，希望能够帮助到大家！加工合同范本篇2甲方：________________乙方：________________一、委托加工项目1、委托加工产品：_________2、数量：以甲方下单为准3、单价：_________4、交货期限：按乙方接单日起________天内交货。具体时间以订单为准。5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。二、质量要求及技术标准1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照生产通知单、样衣、工艺制单】为标准，于_________年_________月_________日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存，方可大货生产。2、技术标准按照《企业质量问题细则》见附件及国家标准。如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行。三、乙方对质量负责的范围及局限1、颜色、尺码规格的确认。2、绣花、印花其他特殊工艺的确认。3、裁剪工艺、缝纫工艺的确认。4、其他质量问题的确认。5、回修率不能超过总生产量，如有超过范围按每件扣款五元。四、技术资料、图纸提供办法及保密要求1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料五、包装要求及交货地点、运输方式1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。2、甲方指定交货地点_________。3、运输方式为_________运费由_________负担。六、结算方式1、在乙方检验合格交货后，三十天后由乙方提供领料单、合同书、交货清单交给甲方。2、甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：________________________银行户名：______________________________七、违约责任1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值________的违约金。2、乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚。3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的，应当赔偿甲方因此而造成的损失。4、乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任。5、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，未达到质量要求、技术指标，乙方向甲方支付产品报次赔偿金________成本价。6、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工产品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的________支付违约金。7、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。甲方代表签名：________________乙方代表签名：________________签订合同日期：________________签订合同日期：________________加工合同范本篇3定作人：________________________承揽人：________________________签订地点：______________________签订时间：________年____月____日第一条加工物、数量、报酬、交货期限第二条定作人提供的材料第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________第四条加工物的技术标准、质量要求：_______________________第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________第六条加工物的包装要求及费用负担：_________________________________第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在________日内向定作人提出书面异议。原告：张xx，男，汉族，197x年x月1x日生，（代理人）被告：A公司，法定代表人：XXX诉讼请求：1、判令被告向原告支付加工费28452元；2、判令被告从起诉之日起至人民法院判决被告具体支付之日止按人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息266元（暂计2个月）；以上合计28718元。3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：201X年1X月至201X年X月间，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完毕并交付予被告，但被告拖欠加工费8万余元，经原告多次催收，已支付55000元加工费，尚欠28452元加工费拒绝支付至今。原告认为，原被告之间的加工承揽合同关系合法有效，应受法律保护。原告依约履行加工和送货义务后，被告应履行自己的付款义务。被告拖欠加工费的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。原告的请求既有事实依据也有法律依据，理由充分，人民法院应予支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，诉至贵院，恳请贵院查明事实，依法判决。加工合同范本篇4加工合同范本承揽方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________定作方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____